1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

64
8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 1/64 BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBL PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUC DE OBRAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 3 Aprobada mediante Directiva Nº 004-2014-OSCE/CD SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Transcript of 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

Page 1: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 1/64

BASES ESTÁNDAR DE LICITACIÓN PÚBL

PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCDE OBRAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 3

Aprobada mediante Directiva Nº 004-2014-OSCE/CD

SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE

Page 2: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 2/64

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

Nº Símbolo Descripción

1 [ABC] /[…….] La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completadapor la Entidad durante la elaboración de las Bases.

2 [ABC] / […….] Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad conposterioridad al otorgamiento de la Buena Pro para el caso específico de laelaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el casode los ANEXOS y en la rotulación de los sobres de la Propuesta Técnica yEconómica.

3 IMPORTANTE :

AbcSe refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el Comité Especialo por los proveedores. Se debe registrar en color azul.

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las Bases Estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

Nº Características Parámetros

1 Márgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cmIzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

3 Estilo de FuenteNormal: Para el contenido en generalCursiva: Para el encabezado y pie de página

Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automático: Para el contenido en generalAzul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior)

5 Tamaño de Letra

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica11 : Para el nombre de los Capítulos.10 : Para el cuerpo del documento en general

9 : Para el encabezado y pie de páginaPara el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad8 : Para las Notas al pie

6 AlineaciónJustificada: Para el contenido en general y notas al pie.Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres

de los Capítulos.7 Interlineado Sencillo

8 Espaciado Anterior : 0Posterior : 0

9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algúnconcepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberáquedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la SecciónEspecífica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Actualizado en julio 2014

Page 3: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 3/64

Page 4: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 4/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

2

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

Page 5: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 5/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

3

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Legislativo N° 1017 - Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF - Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, en adelante el Reglamento.- Directivas del OSCE.- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.- Código Civil.- Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Ley N° 30191 - Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada

preparación para la respuesta ante situaciones de desastre.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Para la aplicación del derecho deberá considerarse la especialidad de las normas previstasen las presentes Bases.

1.2. CONVOCATORIA

Se efectuará de conformidad con lo señalado en el artículo 51 del Reglamento, en la fechaseñalada en el cronograma.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se efectuará desde el día siguiente de la convocatoria y hastaun (1) día hábil después de haber quedado integradas las Bases. En el caso de propuestaspresentadas por un consorcio, bastará que se registre uno (1) de sus integrantes, deconformidad con el artículo 53 del Reglamento.

La persona natural o persona jurídica que desee participar en el proceso de seleccióndeberá contar con inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores (RNP)conforme al objeto de la convocatoria. La Entidad verificará la vigencia de la inscripción enel RNP y que no se encuentre inhabilitada para contratar con el Estado.

Al registrarse, el participante deberá señalar la siguiente información: Nombres, apellidosy Documento Nacional de Identidad (DNI), en el caso de persona natural; razón social dela persona jurídica; número de Registro Único de Contribuyentes (RUC); domicilio legal;teléfono y fax.

IMPORTANTE:

Para registrarse como participante en un proceso de selección convocado por lasEntidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten coninscripción vigente ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra elOrganismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayorinformación, podrá ingresarse a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones a las Bases serán presentadas por un periodo mínimo decuatro (4) días hábiles, contados desde el día siguiente de la convocatoria, de conformidadcon lo establecido en el numeral 7 del Anexo N° 4 de la Ley 30191.

Page 6: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 6/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

4

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La decisión que tome el Comité Especial con relación a las consultas y observacionespresentadas constará en el pliego absolutorio que se notificará a través del SEACE y de

ser el caso a los correos electrónicos de los participantes, de conformidad con loestablecido en el numeral 7 del Anexo N° 4 de la Ley 30191, en la fecha señalada en elcronograma del proceso de selección.

El plazo para la absolución no podrá exceder de cuatro (4) días hábiles contados desde elvencimiento del plazo para recibir las consultas y observaciones.

De haberse presentado observaciones, el Comité Especial debe incluir en el pliegoabsolutorio el requerimiento de pago de la tasa por concepto de elevación deobservaciones al OSCE.

IMPORTANTE:

No se absolverán consultas y observaciones a las Bases que se presentenextemporáneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como participantes.

1.6. ELEVACIÓN DE OBSERVACIONES AL OSCE

El plazo para solicitar la elevación de observaciones para el pronunciamiento del OSCE esde un (1) día hábil, computado desde el día siguiente de la notificación del pliegoabsolutorio a través del SEACE.

Los participantes pueden solicitar la elevación de las observaciones para la emisión depronunciamiento, en los siguientes supuestos:

1. Cuando las observaciones presentadas por el participante no fueron acogidas;

2. Cuando a pesar de ser acogidas sus observaciones, el participante considere que talacogimiento continúa siendo contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección;y

3. Cuando el participante considere que el acogimiento de una observación formuladapor otro participante resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley,cualquier otra disposición de la normativa sobre contrataciones del Estado u otrasnormas complementarias o conexas que tengan relación con el proceso de selección.En este caso, el participante debe haberse registrado como tal hasta antes delvencimiento del plazo para formular observaciones.

El Comité Especial, bajo responsabilidad, deberá remitir las bases y los actuados delproceso de selección con la totalidad de la documentación requerida para tal fin por elTUPA del OSCE, a más tardar al día siguiente de solicitada la elevación de observacionespor el participante.

La emisión y publicación del pronunciamiento en el SEACE, debe efectuarse dentro de loscinco (5) días hábiles siguientes de recibido el expediente completo por el OSCE.

1.7. INTEGRACIÓN DE LAS BASES

Las Bases integradas constituyen las reglas definitivas del proceso de selección por lo quedeberán contener las correcciones, precisiones y/o modificaciones producidas comoconsecuencia de la absolución de las consultas y de las observaciones, las dispuestas por

Page 7: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 7/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

5

el pronunciamiento, así como las requeridas por el OSCE en el marco de sus acciones desupervisión.

Una vez integradas, las Bases no podrán ser cuestionadas en ninguna otra vía nimodificadas por autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de laEntidad. Esta restricción no afecta la competencia del Tribunal para declarar la nulidad del

proceso por deficiencias en las Bases.El Comité Especial integrará y publicará las Bases teniendo en consideración los siguientesplazos:

1. Cuando no se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazopara formularlas.

2. Cuando se hayan presentado observaciones, al día siguiente de vencido el plazo paraque los participantes soliciten la elevación de dichas observaciones para la emisión depronunciamiento, siempre que ningún participante haya hecho efectivo tal derecho.

3. Cuando se haya solicitado la elevación de observaciones, dentro de los dos (2) días

hábiles siguientes de notificado el pronunciamiento respectivo en el SEACE.Corresponde al Comité Especial, bajo responsabilidad, integrar las Bases y publicarlas enel SEACE, conforme lo establecen los artículos 59 y 60 del Reglamento.

De conformidad con el artículo 31 del Reglamento, el Comité Especial no podrá efectuarmodificaciones de oficio al contenido de las Bases, bajo responsabilidad.

1.8. FORMA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y ACREDITACIÓN

Todos los documentos que contengan información referida a los requisitos para la admisiónde propuestas y factores de evaluación se presentan en idioma castellano o, en su defecto,

acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuada por traductor público juramentado o traducción certificada efectuada por traductor colegiado certificado, salvo elcaso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor esresponsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados, de los cuales el primerocontendrá la propuesta técnica y el segundo la propuesta económica.

Si las propuestas se presentan en hojas simples se redactarán por medios mecánicos oelectrónicos y serán foliadas correlativamente empezando por el número uno.

Asimismo, cuando las propuestas tengan que ser presentadas total o parcialmentemediante formularios o formatos, éstos podrán ser llenados por cualquier medio,incluyendo el manual.

En ambos supuestos, las propuestas deben llevar el sello y la rúbrica del postor o de surepresentante legal o mandatario designado para dicho fin, salvo que el postor sea personanatural, en cuyo caso bastará que éste o su apoderado, indique debajo de la rúbrica susnombres y apellidos completos.

Las personas naturales podrán concurrir personalmente o a través de su apoderadodebidamente acreditado ante el Comité Especial, mediante carta poder simple (FormatoN° 1).Las personas jurídicas lo harán por medio de su representante legal acreditado concopia simple del documento registral vigente que consigne dicho cargo o a través de suapoderado acreditado con carta poder simple suscrita por el representante legal, a la quese adjuntará el documento registral vigente que consigne la designación del representantelegal, expedido con una antigüedad no mayor de treinta (30) días calendario a lapresentación de propuestas. (Formato Nº 1)

Page 8: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 8/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

6

En el caso de consorcios, la propuesta puede ser presentada por el representante comúndel consorcio, o por el apoderado designado por éste, o por el representante legal oapoderado de uno de los integrantes del consorcio que se encuentre registrado comoparticipante, conforme a lo siguiente:

1. En el caso que el representante común del consorcio presente la propuesta, éste debepresentar copia simple de la promesa formal de consorcio.

2. En el caso que el apoderado designado por el representante común del consorciopresente la propuesta, este debe presentar carta poder simple suscrita por elrepresentante común del consorcio y copia simple de la promesa formal de consorcio.

3. En el caso del representante legal o apoderado de uno de los integrantes del consorcioque se encuentre registrado como participante, la acreditación se realizará conforme alo dispuesto en el sexto párrafo del presente numeral, según corresponda.

IMPORTANTE:

Las Entidades someten a fiscalización posterior conforme a lo previsto en el artículo 32de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, la documentación,declaraciones y traducciones presentadas por el ganador de la Buena Pro.

1.9. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

La presentación de propuestas se realiza en acto público, en la fecha y hora señaladas enel cronograma del proceso.

El acto se inicia cuando el Comité Especial empieza a llamar a los participantes en el ordenen que se registraron para participar en el proceso, para que entreguen sus propuestas. Sial momento de ser llamado el participante no se encuentra presente, se le tendrá pordesistido. Si algún participante es omitido, podrá acreditarse con la presentación de laconstancia de su registro como participante.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformarmás de un consorcio.

IMPORTANTE:

En caso de convocarse según relación de ítems, los integrantes de un consorcio no podrán presentar propuestas individuales ni conformar más de un consorcio en unmismo ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformandootro consorcio en ítems distintos.

En el caso que el Comité Especial rechace la acreditación del apoderado, representantelegal o representante común, según corresponda en atención al numeral 1.8, y esteexprese su disconformidad, se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez dePaz) mantendrá la propuesta y los documentos de acreditación en su poder hasta elmomento en que el participante formule apelación. Si se formula apelación se estará a loque finalmente se resuelva al respecto.

Después de recibidas las propuestas, el Comité Especial procederá a abrir los sobres quecontienen la propuesta técnica de cada postor, a fin de verificar que los documentospresentados por cada postor sean los solicitados en las Bases.

En el caso que de la revisión de la propuesta se adviertan defectos de forma, tales comoerrores u omisiones subsanables en los documentos presentados que no modifiquen elalcance de la propuesta técnica, o la omisión de presentación de uno o más documentosque acrediten el cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos –siempre que setrate de documentos emitidos por autoridad pública nacional o un privado en ejercicio defunción pública, tales como autorizaciones, permisos, títulos, constancias y/o certificados

Page 9: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 9/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

7

que acrediten estar inscrito o integrar un registro, y otros de naturaleza análoga, para locual deben haber sido obtenidos por el postor con anterioridad a la fecha establecida parala presentación de propuestas – , se actuará conforme lo dispuesto en el artículo 68 delReglamento. Este es el único momento en que puede otorgarse plazo para subsanar lapropuesta técnica.

En el caso de advertirse que la propuesta no cumple con lo requerido por las Bases, y nose encuentre dentro de los supuestos señalados en el párrafo anterior, se devolverá lapropuesta, teniéndola por no admitida, salvo que el postor exprese su disconformidad, encuyo caso se anotará tal circunstancia en el acta y el Notario (o Juez de Paz) mantendrá lapropuesta en su poder hasta el momento en que el postor formule apelación. Si se formulaapelación se estará a lo que finalmente se resuelva al respecto.

Después de abierto cada sobre que contiene la propuesta técnica, el Notario (o Juez dePaz) procederá a sellar y firmar cada hoja de los documentos de la propuesta técnica. Asu vez, si las Bases han previsto que la evaluación y calificación de las propuestas técnicasse realice en fecha posterior, el Notario (o Juez de Paz) procederá a colocar los sobrescerrados que contienen las propuestas económicas dentro de uno o más sobres, los queserán debidamente sellados y firmados por él, por los miembros del Comité Especial y por

los postores que así lo deseen, conservándolos hasta la fecha en que el Comité Especial,en acto público, comunique verbalmente a los postores el resultado de la evaluación de laspropuestas técnicas.

Al terminar el acto público, se levantará un acta, la cual será suscrita por el Notario (o Juezde Paz), por todos sus miembros, así como por los veedores y los postores que lo deseen.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento, en los actos depresentación de propuestas y otorgamiento de la Buena Pro se podrá contar con lapresencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quien participará comoveedor y deberá suscribir el acta correspondiente, su inasistencia no viciará el proceso.

1.10. CONTENIDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICALa propuesta económica (Sobre Nº 2) deberá incluir obligatoriamente lo siguiente:

La oferta económica, en la moneda que corresponda, incluidos todos los tributos, seguros,transportes, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a lalegislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre elcosto de la ejecución de la obra a ser contratada; excepto la de aquellos postores quegocen de exoneraciones legales. La Entidad no reconocerá pago adicional de ningunanaturaleza.

El monto total de la propuesta económica y los subtotales que lo componen deberán serexpresados con dos decimales. Los precios unitarios podrán ser expresados con más dedos decimales.IMPORTANTE:

Tratándose de un proceso según relación de ítems, cuando los postores se presentena más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en formaindependiente. 4

1.11. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

4Luego de efectuada la evaluación técnica, cabe la posibilidad que dicho postor haya obtenido el puntaje necesario paraacceder a la evaluación económica únicamente en algunos de los ítems a los que se presentó, por lo que, de acuerdo conel artículo 71 del Reglamento, correspondería devolver las propuestas económicas sin abrir, lo que no resultaría posible sila totalidad de las propuestas económicas del postor se incluyen en un solo sobre.

Page 10: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 10/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

8

La evaluación de propuestas se realizará en dos (2) etapas: La evaluación técnica y laevaluación económica.

Los máximos puntajes asignados a las propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica : 100 puntos

Propuesta Económica : 100 puntos

1.11.1. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se verificará que la propuesta técnica cumpla con los requerimientos técnicosmínimos contenidos en las presentes Bases. Las propuestas que no cumplan dichosrequerimientos no serán admitidas.

Sólo aquellas propuestas admitidas y aquellas a las que el Comité Especial hubieseotorgado plazo de subsanación, pasarán a la evaluación técnica.

En aquellos casos en los que se hubiese otorgado plazo para la subsanación de la

propuesta, el Comité Especial deberá determinar si se cumplió o no con lasubsanación solicitada. Si luego de vencido el plazo otorgado, no se cumple con lasubsanación, el Comité Especial tendrá la propuesta por no admitida.

Una vez cumplida la subsanación de la propuesta o vencido el plazo otorgado paradicho efecto, se continuará con la evaluación de las propuestas técnicas admitidas,asignando los puntajes correspondientes, conforme a la metodología de asignaciónde puntaje establecida para cada factor.

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje mínimo de sesenta (60) puntos,serán descalificadas en esta etapa y no accederán a la evaluación económica.

1.11.2. EVALUACIÓN ECONÓMICASi la propuesta económica es inferior al noventa por ciento (90%) del valorreferencial o excede el ciento diez por ciento (110%) del valor referencial, serádevuelta por el Comité Especial y se tendrá por no presentada, conforme loestablece el artículo 33 de la Ley.

La evaluación económica consistirá en asignar el puntaje máximo establecido a lapropuesta económica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignará unpuntaje inversamente proporcional, según la siguiente fórmula:

Pi = Om x PMPEOi

Donde:

i = PropuestaPi = Puntaje de la propuesta económica iOi = Propuesta Económica iOm = Propuesta Económica de monto o precio más bajoPMPE = Puntaje Máximo de la Propuesta Económica

IMPORTANTE:

En caso el proceso se convoque bajo el sistema de precios unitarios, el ComitéEspecial deberá verificar las operaciones aritméticas de la propuesta que obtuvoel mayor puntaje total y, de existir alguna incorrección, deberá corregirla a fin deconsignar el monto correcto y asignarle el lugar que le corresponda. Dicha

Page 11: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 11/64

Page 12: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 12/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

10

En el caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la Buena Pro seproducirá el mismo día de la notificación de su otorgamiento en acto público, y podrá serpublicado en el SEACE ese mismo día o hasta el día hábil siguiente.

1.14. CONSTANCIA DE NO ESTAR INHABILITADO PARA CONTRATAR CON EL ESTADODe acuerdo con el artículo 282 del Reglamento, a partir del día hábil siguiente de haberquedado consentida la Buena Pro o de haberse agotado la vía administrativa conforme alo previsto en el artículo 122 del Reglamento, el postor ganador de la Buena Pro debesolicitar ante el OSCE la expedición de la constancia de no estar inhabilitado para contratarcon el Estado.

Page 13: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 13/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

11

CAPÍTULO II SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se impugnan los actos dictados durante el desarrollo delproceso de selección, desde la convocatoria hasta aquellos emitidos antes de lacelebración del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contratacionesdel Estado.

Los actos emitidos por el Titular de la Entidad que declaren la nulidad de oficio o cancelenel proceso, podrán impugnarse ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

2.2. PLAZO DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la Buena Pro o contra los actos dictados conanterioridad a ella debe interponerse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes dehaberse otorgado la Buena Pro, de conformidad con el numeral 11 del Anexo N° 4 de laLey N° 30191.

Page 14: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 14/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

12

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Una vez que quede consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la BuenaPro, la Entidad deberá citar al postor ganador dentro del plazo de dos (2) días hábilessiguientes. El plazo para suscribir el contrato será de hasta cinco (5) días hábiles contadosa partir de la citación, pudiendo la Entidad otorgar un plazo adicional de hasta cinco (5)días hábiles, dentro del cual el postor ganador deberá presentarse para suscribir el contratocon toda la documentación requerida.

En el supuesto que el postor ganador no concurra a suscribir el contrato en el plazo antesindicado, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 148 del Reglamento, en loque resulte aplicable.

El contrato será suscrito por la Entidad, a través del funcionario competente o debidamenteautorizado, y por el ganador de la Buena Pro, ya sea directamente o por medio de suapoderado, tratándose de persona natural, y tratándose de persona jurídica, a través de surepresentante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Reglamento.

Para suscribir el contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberá presentar, además delos documentos previstos en las Bases, los siguientes:

Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Constancia de capacidad libre de contratación. Garantía de fiel cumplimiento. Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en caso corresponda. Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso. Código de cuenta interbancario (CCI). Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta

técnica. Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución de

Obra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave enmano que incluya la elaboración del expediente técnico.

Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución deobra5, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado, salvo en obrasbajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración delexpediente técnico.

Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema decontratación sea a suma alzada, salvo en obras bajo las modalidades de concurso ofertao llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico.

3.2. DE LAS GARANTÍAS

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento delcontrato. Esta deberá ser emitida por una suma equivalente al diez por ciento (10%)del monto del contrato original y tener vigencia hasta el consentimiento de laliquidación final.

De manera excepcional, respecto de aquellos contratos que tengan una vigenciasuperior a un (1) año, previamente a la suscripción del contrato, las Entidades

5 De acuerdo con el artículo 183 del Reglamento, este calendario se actualizará con cada ampliación de plazo otorgada, enconcordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.

Page 15: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 15/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

13

podrán aceptar que el ganador de la Buena Pro presente la garantía de fielcumplimiento con una vigencia de un (1) año, con el compromiso de renovar suvigencia hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En caso el contrato conlleve a la ejecución de prestaciones accesorias, se otorgaráuna garantía adicional por este concepto, la misma que se renovará periódicamentehasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirsesu presentación en ningún caso.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deberán ser incondicionales, solidarias, irrevocables y derealización automática en el país al sólo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben seremitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión de la Superintendencia deBanca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben estar

autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la lista actualizada de bancosextranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reservadel Perú.

IMPORTANTE:

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores ocontratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación yeventual ejecución.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

Las garantías se harán efectivas conforme a las estipulaciones contempladas en el artículo164 del Reglamento.

3.5. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA6

El plazo de ejecución de obra se inicia a partir del día siguiente de que se cumplan lassiguientes condiciones:

1. Que la Entidad designe al inspector o al supervisor, según corresponda.2. Que la Entidad entregue el expediente técnico de obra completo al contratista.3. Que la Entidad entregue el terreno o lugar donde se ejecutará la obra al contratista.4. Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales o insumos al

contratista, cuando en la sección específica de las Bases la Entidad haya asumido estaobligación.5. Que la Entidad entregue el adelanto directo o el primer desembolso de dicho adelanto

al contratista, en las condiciones y oportunidad establecidas en la sección específicade las Bases, salvo que en dicha sección no se haya previsto la entrega de esteadelanto.

6. Que el contratista presente el certificado de habilidad de los profesionales 7 señaladosen su propuesta técnica.

Estas condiciones deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendariosiguientes a la suscripción del contrato.

6 En las obras bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico,estos requisitos deberán ser considerados para el inicio de la ejecución de la obra.

7 Ingenieros o arquitectos.

Page 16: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 16/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

14

En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con elcumplimiento de las demás condiciones.

Si cumplidas las condiciones antes indicadas la estacionalidad climática no permitiera elinicio de la ejecución de la obra, la Entidad podrá acordar con el contratista la fecha para

el inicio de la ejecución. Dicha decisión deberá ser sustentada en un informe técnico queformará parte del expediente de contratación de la obra.

IMPORTANTE:

De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá designarse a un supervisorcuando el valor de la obra a ejecutarse sea igual o mayor al monto establecido por laLey de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca el proceso de selección.

3.6. RESIDENTE DE OBRA8

Profesional9 colegiado y habilitado, con no menos de dos (2) años de experiencia en laespecialidad10, designado por el contratista, previa conformidad de la Entidad. Por su sola

designación, el residente representa al contratista para los efectos ordinarios de la obra,no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.

La sustitución del residente sólo procederá previa autorización por escrito del funcionariode la Entidad que, según sus normas de organización interna, cuente con facultadessuficientes para brindar tal autorización, y siempre que el profesional reemplazante reúnacalificaciones profesionales iguales o superiores a las del profesional originalmentepropuesto.

El pronunciamiento de la Entidad sobre la sustitución del residente de obra debe ser emitidoy notificado al contratista dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de presentada larespectiva solicitud, transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamientoalguno, se considerará aprobada la sustitución.

3.7. INSPECTOR O SUPERVISOR11 DE OBRA

Profesional colegiado y habilitado, con menos de dos (2) años de experiencia en laespecialidad, designado por la Entidad para velar, de modo permanente y directo, por lacorrecta ejecución de la obra y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y delcontrato. Debe cumplir, cuando menos, con las mismas calificaciones profesionales delresidente.

En caso que el supervisor sea una persona jurídica, esta deberá designar a una personanatural como supervisor permanente de la obra.

3.8. CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS

8 De acuerdo con el artículo 185 del Reglamento, en toda obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un residentede obra.

9 Ingeniero o arquitecto, según lo requerido en el expediente técnico de obra que es parte de las Bases, conforme a lanaturaleza de la obra a ser ejecutada.

10 En el expediente técnico que es parte de las Bases, la Entidad puede establecer calificaciones y/o experiencia adicionalespara el profesional propuesto como residente de obra, según la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra a serejecutada.

11 De acuerdo con el artículo 190 del Reglamento, deberá contarse con supervisor cuando el valor de la obra a ejecutarse seaigual o mayor al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal en el que se convoca elproceso de selección.

Page 17: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 17/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

15

El cuaderno de obra se abre en la fecha de entrega del terreno al contratista, oportunidaden la que deberá ser firmado en cada una de sus páginas por el inspector o supervisor,según corresponda, y por el residente. Dicho cuaderno debe constar de una hoja originalcon tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de estas copias a la Entidad, otraal contratista y la tercera al inspector o supervisor.

El cuaderno de obra original debe permanecer en la obra, bajo custodia del residente, elque no podrá impedirle el acceso al mismo al inspector o supervisor, bajo pena de aplicarleal contratista una multa del cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización por cada díaen que se impida el acceso.

Sólo el inspector o supervisor, y el residente, pueden hacer anotaciones en el cuaderno deobra. Estos profesionales anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecuciónde la obra, firmando al pie de cada anotación que efectúen. También se anotarán en elcuaderno de obra las consultas al inspector o supervisor de obra, así como la respuesta deeste último.

Las solicitudes que realice el contratista, o su representante legal, como consecuencia de

las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harán directamente a la Entidad, pormedio de comunicación escrita.

El cuaderno de obra será cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sidorecibida por la Entidad, procediendo a entregar el original de dicho cuaderno a la Entidad.

IMPORTANTE:

El inspector o supervisor, y/o el residente, deben anotar en el cuaderno de obra la fechade inicio del plazo de ejecución de la obra, a efectos de evitar futuras controversiassobre el particular .

3.9. ADELANTOSLa Entidad entregará adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, conformea lo establecido en el artículo 186 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto enla sección específica de las Bases 12.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en el plazo previsto en la secciónespecífica de las Bases, el contratista tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo deejecución de la obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo201 del Reglamento.

3.10. VALORIZACIONES

La valorización es la cuantificación económica del avance físico en la ejecución de la obraen un periodo determinado, tendrá el carácter de pago a cuenta y deberá ser realizada elúltimo día de cada periodo de valorización previsto en la sección específica de las Bases,por el inspector o supervisor, según corresponda, y por el contratista. Si el inspector osupervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, este último larealizará.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad,el contratista tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de laLey y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una

12 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de este

adelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, sila Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superioral veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

Page 18: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 18/64

Page 19: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 19/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

17

3.15. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente proceso no contemplados en las Bases se regiránsupletoriamente por la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como porlas disposiciones legales vigentes.

IMPORTANTE:

Cuando se trate de obras bajo la modalidad de concurso oferta, a cada una de las prestaciones involucradas se le aplicarán, en principio, las disposiciones de lanormativa de contrataciones del Estado que sean compatibles con su naturaleza, salvoen aquellos supuestos que impliquen la erogación de mayores fondos públicos(adelantos y prestaciones adicionales), en los que se aplicarán las disposiciones dedicha normativa que regulan la ejecución de obras.

Page 20: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 20/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

18

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCESO DESELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LASINSTRUCCIONES INDICADAS)

Page 21: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 21/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

19

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJA

RUC Nº : 20170015666

Domicilio legal : PLAZA DE ARMAS S/N-CHURUJA

Teléfono y fax: :

Correo electrónico: :

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIAEl presente proceso de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra“Mejoramiento del Servicio de Protección y control de Inundaciones en la zona urbana dela localidad de Churuja, Distrito de Churuja – Bongará – Amazonas” con código SNIP N°248125

1.3. VALOR REFERENCIAL13

El valor referencial asciende a TRECE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MILQUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100 NUEVOS SOLES (S/. 13, 055, 593.50), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la

ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de mayo del 2015.

Valor Referencial(VR)

Límites

Inferior Superior

S/. 13, 055, 593.50

( TRECE MILLONESCINCUENTA Y CINCO

MIL QUINIENTOSNOVENTA Y TRES CON

50/100 NUEVOSSOLES)

S/. 11, 750, 034.15

( ONCE MILLONESSETECIENTOS

CINCUENTA MILTREINTA Y CUATRO

CON 15/100 NUEVOSSOLES )

S/. 14,361,152.85

(CATORCEMILLONES

TRESCIENTOSTREINTA Y SEIS MILCIENTO CINCUENTAY DOS CON 85/100NUEVOS SOLES)

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 13 del Reglamento, cuando se trate de una contratación por relación de ítems, también deberán incluirse los valores referenciales en númerosy letras de cada ítem.

13 El monto del valor referencial indicado en esta sección de las Bases no debe diferir del monto del valor referencial consignadoen la ficha del proceso en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valorreferencial indicado en las Bases aprobadas.

Page 22: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 22/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

20

Las propuestas económicas no pueden exceder los límites del valor referencial deconformidad con el artículo 33 de la Ley.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deberá

tomarse en cuenta la regulación de la Cuarta Disposición Complementaria Final delReglamento.

De conformidad con lo señalado en el numeral 2 de la citada DisposiciónComplementaria Final, en las Bases del respectivo proceso de selección deberáestablecerse además del valor referencial, los límites de éste, con y sin IGV, tal comose indica a continuación:

Valor Referencial(VR)

Lími te Infer io r L ím ite Sup erio r

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/. 13, 055, 593.50

( TRECEMILLONES

CINCUENTA YCINCO MIL

QUINIENTOSNOVENTA Y TRES

CON 50/100NUEVOS SOLES)

S/. 11, 750,034.15

( ONCEMILLONES

SETECIENTOSCINCUENTA MIL

TREINTA YCUATRO CON

15/100 NUEVOSSOLES )

S/. 9, 957,656.07

(NUEVEMILLONES

NOVECIENTOSCINCUENTA Y

SIETE MILSEISCIENTOSCINCUENTA Y

SEIS CON07/100 NUEVOS

SOLES

S/.14,361,152.85

(CATORCEMILLONES

TRESCIENTOSTREINTA YSEIS MILCIENTO

CINCUENTA YDOS CON

85/100NUEVOSSOLES)

S/. 12, 170,468.51

(DOCEMILLONES

CIENTOSETENTA MIL

CUATROCIENTOS SESENTA Y

OCHO CON51/100

NUEVOSSOLES)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº 049-2015-MDCH-PB/RA, de fecha 07 de Julio del 2015

Asimismo, el expediente técnico de obra fue aprobado mediante Resolución de Alcaldía Nº040-2015-MDCH-PB/RA, de fecha 25 de Mayo del 2015

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

IMPORTANTE:

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquellas previstas en la Ley deEquilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual seconvoca el proceso de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido

en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Page 23: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 23/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

21

No corresponde

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

La obra a ser ejecutada está definida en los Requerimientos Técnicos Mínimos que formanparte de la presente sección, en el capítulo III.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de TRESCIENTOS(365) DIAS CALENDARIO. Dicho plazo constituye un requerimiento técnico mínimo quedebe coincidir con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnicode obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN DE LAS BASES

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 30282 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para elaño Fiscal 2015.

- Decreto Legislativo N° 1017, que aprueba la Ley de Contrataciones, en adelante la Ley.- Decreto Supremo N° 184-2008-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo

Nº 1017 Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento,- Directivas de OSCE.- Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.- Decreto Supremo Nº 011-79-VC,- Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.- Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.- Ley N° 29873, que modifica Decreto Legislativo N° 1017- Decreto Supremo N° 138-2012-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 184-2008-EF.- Decreto Supremo N° 080-2014-EF, que modifica el Decreto Supremo N° 184-2008-EF.

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.- Código Civil- Ley N° 29783 y su Reglamento aprobado con DS N° 005-2012-TR-Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo y sus modificatorias.- Ley 30191- Decreto Supremo Nº 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONCEPTO CANTIDADCOSTO

S/.SUB TOTAL

S/.

HOJAS A4 1242 0.20 248.40

PLANOS A1 17 6.00 102.00

PLANOS A2 8 4.00 32.00

PLANOS A3 2 2.00 4.00

ARCHIVADORES DE PALANCA 4 6.00 24.00

TOTAL S/. 410.40

Page 24: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 24/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

22

CAPÍTULO II DEL PROCESO DE SELECCIÓN

2.1. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN

Etapa Fecha, hora y lugarConvocatoria : 13-07-2015Registro de participantes : Del: 14-07-2015

Al: 23-07-2015Formulación de Consultas yObservaciones

: Del: 14-07-2015 Al: 17-07-2015

Absolución de Consultas yObservaciones

: 21-07-2015

Integración de las Bases : 22-07-2015

Presentación de Propuestas : 31-07-2015* El acto público se realizará en : Instalaciones de la Municipalidad, sito enPlaza de Arnas S/N-Churuja, a las 09:00horas

Calificación y Evaluación dePropuestas

: 31-07-2015

Otorgamiento de la Buena Pro : 03-08-2015* El acto público se realizará en : Instalaciones de la Municipalidad, sito en

Plaza de Arnas S/N-Churuja, a las 09:00horas

IMPORTANTE:

Debe tenerse presente que entre la convocatoria y la etapa de presentación de propuestas debe existir como mínimo doce (12) días hábiles, computados a partir deldía siguiente de la publicación de la convocatoria en el SEACE, y entre la integraciónde Bases y la etapa de presentación de propuestas, debe existir como mínimo tres (3)días hábiles, computados a partir del día siguiente de la publicación de las basesintegradas en el SEACE.

2.2. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de los participantes es gratuito y se realizará en Tesorería de la MunicipalidadDistrital de Churuja, sito en Plaza de Armas S/N-Churuja, en las fechas señaladas en elcronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas.

En el momento del registro, se emitirá la constancia o cargo correspondiente en el que seindicará: número y objeto del proceso, el nombre y firma de la persona que efectuó elregistro, así como el día y hora de dicha recepción.

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atenciónno podrá ser menor a ocho horas.

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las Bases,las que incluyen el expediente técnico de obra, salvo en la modalidades de concursooferta y llave en mano que incluya su elaboración, para cuyo efecto deben cancelar elcosto de reproducción de las mismas.

Page 25: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 25/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

23

2.3. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

Las consultas y observaciones se presentarán por escrito, debidamente fundamentadas,ante la ventanilla de Mesa de Partes de la Entidad (Unidad de Trámite Documentario) o la

que haga sus veces, sito en Plaza de Armas S/N-Churuja, en las fechas señaladas en elcronograma, en el horario de 08:00 horas a 16:00 horas, debiendo estar dirigidos alPresidente del Comité Especial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2015-MDCH/CE, EN ELMARCO DE LA LEY N° 30191, pudiendo ser remitidas adicionalmente al siguiente correoelectrónico: [……………………..] .

IMPORTANTE:

Al consignar el horario de atención, debe tenerse en cuenta que el horario de atenciónno podrá ser menor a ocho horas.

2.4. ACTO PÚBLICO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTASLas propuestas se presentarán en acto público, en las Instalaciones de la MunicipalidadDistrital de Churuja, sito en Plaza de Armas S/N-Churuja, en la fecha y hora señalada en elcronograma. El acto público se realizará con la participación de Notario o Juez de Paz.

Se podrá contar con la presencia de un representante del Sistema Nacional de Control, quienparticipará como veedor y deberá suscribir el acta correspondiente. La no asistencia delmismo no vicia el proceso.

Las propuestas se presentarán en dos (2) sobres cerrados y estarán dirigidas al ComitéEspecial de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2015-MDCH/CE EN EL MARCO DE LA LEY30191, conforme al siguiente detalle:

SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre será rotulado:

SeñoresMunicipalidad Distrital de ChurujaPlaza de Armas S/N-ChurujaAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2015-MDCH/CE EN ELMARCO DE LA LEY N° 30191

Denominación de la convocatoria: “ MEJORAMIENTODEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DEINUNDACIONES EM LA ZONA URBANA DE LALOCA LIDAD DE CHURUJA , DISTRITO DE CHURUJA,BONGARA – AMAZONAS

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Page 26: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 26/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

24

SOBRE Nº 2: Propuesta Económica. El sobre será rotulado:

2.5. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

2.5.1. SOBRE N° 1 - PROPUESTA TÉCNICA

Se presentará en un original y una copia.

El sobre Nº 1 contendrá, además de un índice de documentos, la siguientedocumentación:

Documentación de presentación obligatoria:

a) Declaración jurada de datos del postor.Cuando se trate de consorcio, esta declaración jurada será presentada por cadauno de los consorciados ( Anexo Nº 1).

b) Declaración jurada de cumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimoscontenidos en el Capítulo III de la presente sección (Anexo Nº 2).

c) Declaración jurada simple de acuerdo al artículo 42 del Reglamento (AnexoNº 3).En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

d) Promesa formal de consorcio, de ser el caso, en la que se consigne losintegrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a lasque se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como elporcentaje equivalente a dichas obligaciones (Anexo Nº 4).

La promesa formal de consorcio deberá ser suscrita por cada uno de susintegrantes.

Se presume que el representante común del consorcio se encuentra facultadopara actuar en nombre y representación del mismo en todos los actos referidosal proceso de selección, suscripción y ejecución del contrato, con amplias ysuficientes facultades.

e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra (Anexo Nº 5).

f) Declaración jurada del personal propuesto para la ejecución de la obra ( AnexoNº 10).

SeñoresMunicipalidad Distrital de ChurujaPlaza de Armas S/N-ChurujaAtt.: Comité Especial

LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2015-MDCH/CE EN ELMARCO DE LA LEY N° 30191

Denominación de la convocatoria: “ MEJORAM IENTO DELSERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL D EINUNDACIONES EM LA ZONA URBANA DE LALOCA LIDAD DE CHURUJA , DISTRITO DE CHURUJA,BONGARA – AMAZONAS

SOBRE N° 1: PROPUESTA TÉCNICA[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

Page 27: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 27/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

25

g) Para acreditar los requerimientos técnicos mínimos deberán acreditar con lossiguientes documentos:

- Para acreditar el capítulo del profesional, deberá adjuntar copia de título- Para acreditar las maestrías, especializaciones y/o capacitaciones deberá

presentar copia de constancias, certificados, diplomas, títulos, o cualquier otrodocumento que acredite su especialización.- Para acreditar la experiencia del personal, deberá presentar: (i) copia simple

de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o(iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre laexperiencia del personal propuesto

- Para acreditar la experiencia del postor deberá presentar con copia simple de(i) contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad; (ii) contratosy sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y cualquier otradocumentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fueconcluida, así como su monto total

- Para acreditar el Equipo Mínimo: declaración jurada de disponibilidadinmediata de contar con el equipo mínimo

IMPORTANTE:

La omisión de alguno de los documentos enunciados acarreará la no admisiónde la propuesta, sin perjuicio de lo señalado en el artículo 68 del Reglamento.

Documentación de presentación facultativa:

a) Factor experiencia en obras en general: Copia simple de contratos y susrespectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivasresoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de lacual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como sumonto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio,deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contratode consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 6, referidoa la Experiencia del Postor en obras en general.

b) Factor experiencia en obras similares: Copia simple de contratos y susrespectivas actas de recepción y conformidad; contratos y sus respectivasresoluciones de liquidación; o contratos y cualquier otra documentación de lacual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como sumonto total. Adicionalmente, para acreditar experiencia adquirida en consorcio,deberá presentarse copia simple de la promesa formal de consorcio o el contratode consorcio.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben presentar el Anexo Nº 7, referidoa la Experiencia del Postor en obras similares.

c) Factor experiencia y calificaciones del personal profesional propuesto: Para acreditar el factor experiencia del personal profesional propuesto, sepresentará copia simple de: contratos y su respectiva conformidad oconstancias o certificados o cualquier otra documentación que, de manerafehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto

Para acreditar el factor calificaciones del personal profesional propuesto sepresentará copia simple de: TÍTULOS, CONSTANCIAS, CERTIFICADOS,CERTIFICADOS DE ESTUDIOS U OTROS DOCUMENTOS QUE ACFREDITEN DICHA ESPECIALIZACION.

Page 28: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 28/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

26

d) Factor cumplimiento de ejecución de obras: Copia simple de un máximo dediez (10) constancias de prestación.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo de diez (10) constancias

de prestación o cualquier otro documento que, independientemente de sudenominación, indique, como mínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo su objeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que asciende el contrato,comprendiendo las variaciones por adicionales, reducciones, reajustes, etc., quese hubieran aplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratista durante la ejecuciónde dicho contrato.

IMPORTANTE:

De conformidad con el artículo 47 del Reglamento, en los casos de lacontratación de la ejecución de obras bajo las modalidades de concursooferta o llave en mano, las Bases también deberán incluir factores que permitan evaluar la calidad de las soluciones técnicas de diseño, deequipamiento o similares ofertadas por el postor.

Los postores que soliciten el beneficio de la exoneración del IGV previsto enla Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para laaplicación de la exoneración del IGV(An exo Nº 8) .

En el caso de consorcios, todos los integrantes que figuran en la promesaformal de consorcio deben reunir las condiciones exigidas para acceder albeneficio de la exoneración del IGV, debiendo presentar de maneraindependiente la declaración jurada antes señalada.

IMPORTANTE:

En caso exista contradicción entre la información presentada en la propuestatécnica, la propuesta será descalificada.

2.5.2. SOBRE N° 2 - PROPUESTA ECONÓMICA14

El Sobre Nº 2 deberá contener la siguiente información obligatoria:

Oferta económica expresada en la moneda del valor referencial, según modelo del(Anexo Nº 9).

IMPORTANTE:

La admisión de la propuesta económica que presenten los postores dependeráde si aquella se encuentra dentro los márgenes establecidos en el artículo 33 dela Ley y el artículo 39 de su Reglamento.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Juradade cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV

(An exo Nº 8) , debe encontrase dentro de los límites del valor referencial sin IGV.

14 De acuerdo con el artículo 63 del Reglamento la propuesta económica solo se presentará en original.

Page 29: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 29/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

27

En caso la información contenida en la propuesta económica difiera de lainformación contenida en la propuesta técnica, la propuesta económica serádescalificada.

2.6. DETERMINACIÓN DEL PUNTAJE TOTALUna vez evaluadas las propuestas técnica y económica se procederá a determinar el puntajetotal de las mismas.

El puntaje total de las propuestas será el promedio ponderado de ambas evaluaciones,obtenido de la siguiente fórmula:

PTPi = c1 PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluación técnica del postor iPEi = Puntaje por evaluación económica del postor i

Se aplicarán las siguientes ponderaciones:

c1 = Coeficiente de ponderación para la evaluación técnica.= 0.70

c2 = Coeficiente de ponderación para la evaluación económica.= 0.30

Dónde: c1 + c2 = 1.00

2.7. REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATOEl postor ganador de la Buena Pro deberá presentar los siguientes documentos parasuscribir el contrato:

a) Constancia vigente de no estar inhabilitado para contratar con el Estado.b) Constancia de capacidad libre de contratación.c) Garantía de fiel cumplimiento del contrato, a través de carta fianzad) Contrato de consorcio con firmas legalizadas de los integrantes, de ser el caso.e) Código de cuenta interbancario (CCI).f) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.g) Designación del residente de obra, cuando este no haya formado parte de su propuesta

técnica.h) Calendario de avance de obra valorizado sustentado en el Programa de Ejecución deObra (PERT-CPM), salvo en obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en

mano que incluya la elaboración del expediente técnico.i) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra,

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. j) Desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, cuando el sistema de

contratación sea a suma alzada.k) Copia de DNI del Representante Legal.l) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa o empresasm) Copia de la constitución de la empresa (s) y sus modificatorias debidamente actualizado.n) Copia del RUC de la empresa.

IMPORTANTE:

En caso que el postor ganador de la Buena Pro sea un consorcio y la Entidad opte por

Page 30: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 30/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

28

solicitar como garantía para la suscripción del contrato carta fianza o póliza de caución,conforme a lo indicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AdministradorasPrivadas de Fondos de Pensiones en los Oficios Nº 5196-2011-SBS y Nº 15072-2012-SBS, a fin de que no existan problemas en la ejecución de las mencionadas garantías,resulta necesario que éstas consignen en su texto, el nombre, denominación o razónsocial de todas y cada una de las personas naturales y/o jurídicas que integran el

consorcio. Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por los postores o

contratistas cumplen con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación yeventual ejecución.

IMPORTANTE:

La Entidad no podrá exigir documentación o información adicional a la consignada enel presente numeral para la suscripción del contrato.

2.8. PLAZO PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

Una vez citado para la suscripción del contrato, el postor ganador de la Buena Pro deberápresentarse en la sede de la Entidad con toda la documentación requerida para lasuscripción del contrato dentro del plazo de cinco (5) días hábiles.

La citada documentación deberá ser presentada en Tramite Documentario de laMunicipalidad Distrital de Churuja, siro en Plaza de Armas S/N-Churja, de 08:00 hasta las16:00 horas.

IMPORTANTE:

Las siguientes disposiciones sólo deberán ser incluidas en el caso que la Entidad considere laentrega del adelanto directo y para materiales o insumos:

2.9. ADELANTOS

2.9.1. ADEL ANTO DIRECTO

“La Entidad otorgará hasta el veinte por ciento (20%) del monto del contrato originaloriginal.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) díascalendarios siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. LaEntidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue adelantos en la oportunidad prevista, el contratistatendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la obra por el númerode días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento.”

2.9.2. ADELA NTO PARA MA TERIAL ES O INSUMOS

La Entidad otorgará el adelanto para materiales o insumos hasta el 40% (Cuarenta porciento) del monto del contrato original.

Page 31: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 31/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

29

2.10. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será en forma mensual

IMPORTANTE:

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazodel pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el sexto párrafo del artículo197 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distintoal mensual, deberá establecer los plazos y procedimiento aplicables para lavalorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el quinto párrafo del referidoartículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.

De acuerdo con los párrafos quinto y sexto del artículo 197 del Reglamento, para efectos delpago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar con la valorización del periodocorrespondiente, debidamente aprobada por el inspector o supervisor, según corresponda;a la que deberá adjuntarse el comprobante de pago respectivo.

2.11. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del montocorrespondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de diez (10) díascalendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para talefecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

Page 32: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 32/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

30

CAPÍTULO III REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I. OBRA A EJECUTARSE

Mejoramiento del Servicio de Protección y control de Inundaciones en la zona urbana de lalocalidad de Churuja, Distrito de Churuja – Bongará – Amazonas”.

CODIGO SNIP: 248125

II. VALOR REFERENCIALS/. 13, 055, 593.50 (TRECE MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTAY TRES CON 50/100 NUEVOS SOLES), incluido el Impuesto General a las Ventas (IGV).

III. LOCALIZACION DEL PROYECTO

La obra se encuentra localizada en:

Distrito : ChurujaProvincia : BongaraDepartamento : AmazonasRegión : Amazonas

IV. ENTIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Municipalidad Distrital de Churuja

V. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente proceso se rige por el sistema SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido enel expediente de contratación respectivo.

VI. PLAZO DE EJECUCIONTrescientos sesenta y cinco (365) días calendario.

VII. REQUISITOS DEL PARTICIPANTE

7.1 EXPERIENCIA MINIMA DEL POSTOR

El Postor deberá acreditar la experiencia mínima en la ejecución de obras públicas y/o privadas,según lo siguiente:

Haber ejecutado un monto no menor a una vez el del valor referencial en obras en general,

en los últimos cinco (05) años. Haber ejecutado un monto no menor a 0.5 veces el valor referencial en obras iguales o

similares, en los últimos cinco (05) años.

La experiencia del postor se acreditará con: copia simple de contratos y sus respectivas actasde recepción y conformidad; contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; ocontratos y cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obrafue concluida, así como su monto total

Para el presente proceso, se considerarán como obras similares las siguientes

Construcción y/o Mejoramiento y/o Reforzamiento y/o ampliación de: Obras de Defensa Ribereña,Obras de protección y control de inundaciones, obras viales (que incluyan puentes o muros deencauzamiento o muros de protección o muros de contención o muros con Gaviones),reforzamiento y protección de puentes, encauzamiento o rencauzamiento o desviación de aguas

Page 33: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 33/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

31

de rio, construcción o rehabilitación de diques, descolmatación de ríos, defensas ribereñas paraprotección de terrenos agrícolas, defensas ribereñas para protección de estructuras hidráulicas,encauzamiento y protección de centrales hidroeléctricas, se consideran tanto en las ObrasPúblicas como las Obras Privadas.

Actualización de experiencia del postor.- Los participantes pueden actualizar los montos de los

contratos para acreditar la experiencia en obras en general y similar en los requerimientos técnicosmínimos y factor de evaluación según el siguiente método de actualización

Monto Actualizado= (1)*(2)*(4)/ (3), donde:(1): Monto final o liquidado.(2): Porcentaje de participación (en caso de consorcio)(3): IPC a la fecha de la firma del contrato.(4): IPC a la fecha del valor referencial.

El IPC corresponde al Índice de Precios al Consumidor de Lima metropolitana (Base 2009 =100).

Adjuntar copias del IPC publicadas en el Diario El Peruano, o de la página Web del INEI.

7.2 EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL PROFESIONAL

PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL

Nº CARGO PROFESION CANTIDAD

1 GERENTE DE OBRA INGENIERO INDUSTRIAL, CIVIL, AGRICOLA

1

2 RESIDENTE INGENIERO AGRICOLA, CIVIL 1

3 ASISTENTE INGENIERO AGRICOLA, CIVIL 1

4 ESPECIALISTA ENESTRUCTURAS

INGENIERO CIVIL 1

5 ESPECIALISTA AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL 1

6 ESPECIALISTA ENSEGURIDAD

INGENIERO CIVIL, ARQUITECTO 1

7 INGENIERIO GEOLOGO INGENIERO GEOLOGO 1

8 INGENIERIO TOPOGRAFO INGENIERO TOPOGRAFO,GEOGRAFO

1

9 ESPECIALISTA EN ARQUEOLOGIA

LIC. EN ARQUEOLOGIA 1

10 ADMINISTRADOR LIC. EN ADMINISTRACION 1

a. Gerente de Obra

Experiencia mínima como Gerente de Obra, Jefe de Obra, Gerente de Proyectos, Director deObra o Director de Proyecto en obras en general, en las que haya ejercido las labores y/oactividades consistentes en: Planificar o dirigir el desarrollo de la Obra en los aspectos técnicos,

Page 34: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 34/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

32

administrativos y/o Gerenciar los recursos humanos y materiales en la ejecución de obras engeneral. Mínimo 02 proyectos.

CAPACITACION ACADEMICA

Deberá acreditar como mínimo estudios concluidos en Maestría en Administración, o Gerencia

de la Construcción, o Dirección de Empresas (adjuntar constancia, certificado de estudios ocualquier otro documento que acredite haber concluido la maestría)

Para acreditar la experiencia deberá adjuntar (i) copia simple de contratos y su respectivaconformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, demanera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Así mismo adjuntará copiadel título profesional.

b. Residente

Experiencia como Residente, Supervisor, Jefe de Supervisión y/o Inspector, mínimo 03 añosen obras iguales o similares.

CAPACITACION ACADEMICACapacitación en: i) S10 Costos y Presupuestos, ii) MS Proyect 2013, iii) Manejo de SoftwareRIVER para defensa ribereña iv) Manejo de Software Hidráulica con HEC-RAS

Para acreditar la experiencia deberá adjuntar (i) copia simple de contratos y su respectivaconformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, demanera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Así mismo adjuntará copiadel título profesional.

Para el caso de acreditar la capacitación solicitada, los certificados presentados corresponderána diplomados, cursos, seminarios u otros, dictados por universidades o institutos superiorestecnológicos, el Colegio de Ingenieros del Perú, Colegio de Arquitectos o entidades decapacitación, como: el Instituto de la Construcción y Gerencia-ICG, SENATI, SENCICO,CAPECO o Cámaras de Comercio. Se acreditaran con copia simple de la constancia y/ocertificado y/o diploma.

c. Asistente del Residente

Experiencia como Residente, Supervisor, Jefe de Supervisión y/o Inspector, o Asistente de:Residente, Supervisor, Jefe de Supervisión y/o Inspector mínimo 02 años en obras iguales osimilares.

CAPACITACION ACADEMICA

Capacitación en: i) Residencia de Obras Públicas, ii) Ley de contrataciones aplicado a obras,actualizado, iii) MS Proyect 2013.Para acreditar la experiencia deberá adjuntar (i) copia simple de contratos y su respectivaconformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, demanera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Así mismo adjuntará copiadel título profesional.

Para el caso de acreditar la capacitación solicitada, los certificados presentados corresponderána diplomados, cursos, seminarios u otros, dictados por universidades o institutos superiorestecnológicos, el Colegio de Ingenieros del Perú, Colegio de Arquitectos o entidades decapacitación, como: el Instituto de la Construcción y Gerencia-ICG, SENATI, SENCICO,CAPECO o Cámaras de Comercio. Se acreditaran con copia simple de la constancia y/ocertificado y/o diploma.

Page 35: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 35/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

33

d. Especialista en Estructuras

Experiencia como Especialista en Estructuras, Ing. Estructural, o Estructural en ejecución deobras, mínimo 04 obras.

CAPACITACION ACADEMICA

Deberá acreditar como mínimo estudios concluidos en Maestría en Ingeniería Estructural(adjuntar constancia, certificado de estudios o cualquier otro documento que acredite por lomenos haber concluido la maestría)

Para acreditar la experiencia deberá adjuntar (i) copia simple de contratos y su respectivaconformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, demanera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Así mismo adjuntará copiadel título profesional.

e. Especialista Ambiental

Experiencia mínima de 18 meses como Especialista Ambiental, Ambientalista, Impacto Ambiental, Auditor Ambiental, Ingeniero Ambiental, Supervisor Ambiental, en las que hayaejercido las labores y/o actividades consistentes en: ejecución del plan de mitigación de impactoambiental, Plan de contingencia, Plan de seguimiento y monitoreo ambiental en la ejecución deobras en general.

CAPACITACION ACADEMICA

Curso de especialización profesional en i) seguridad, higiene y salud ocupacional y (ii)Diplomado en sistemas integrados de gestión en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, iii)Señalización y Seguridad Vial en Carreteras, iv) Riesgos Ambientales o Fiscalización Ambientalo Evaluación de Proyectos Ambientales.

Para acreditar la experiencia deberá adjuntar (i) copia simple de contratos y su respectivaconformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, demanera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Así mismo adjuntará copiadel título profesional.

Para el caso de acreditar la capacitación solicitada, los certificados presentados corresponderána diplomados, cursos, seminarios u otros, dictados por universidades o institutos superiorestecnológicos, el Colegio de Ingenieros del Perú, Colegio de Arquitectos o entidades decapacitación, como: el Instituto de la Construcción y Gerencia-ICG, SENATI, SENCICO,CAPECO o Cámaras de Comercio. Se acreditaran con copia simple de la constancia y/ocertificado y/o diploma.

f. Especialista en Seguridad

Experiencia como Especialista en Seguridad de Obra, mínimo 12 meses.

CAPACITACION ACADEMICA

- Deberá acreditar Diplomado en Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos Laborales enla Industria de la Construcción, con no menos de 300 horas académicas.

- Diplomado en Gestión del Riesgo de Desastres, con no menos de 300 horas académicas.

Para acreditar la experiencia deberá adjuntar (i) copia simple de contratos y su respectivaconformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, demanera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Así mismo adjuntará

copia del título profesional.Para el caso de acreditar la capacitación solicitada, los certificados presentados corresponderána diplomados, cursos, seminarios u otros, dictados por universidades o institutos superiores

Page 36: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 36/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

34

tecnológicos, el Colegio de Ingenieros del Perú, Colegio de Arquitectos o entidades decapacitación, como: el Instituto de la Construcción y Gerencia-ICG, SENATI, SENCICO,CAPECO o Cámaras de Comercio. Se acreditaran con copia simple de la constancia y/ocertificado y/o diploma.

g. Ingeniero Geólogo

Experiencia mínimo de 03 proyectos como: Ingeniero Especialista en Geología y/o Geotecnia,o Ingeniero Geólogo, o Especialista en Geología y/o Geotecnia o Consultor en Geología y/oGeotecnia.

Para acreditar la experiencia deberá adjuntar (i) copia simple de contratos y su respectivaconformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, demanera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Así mismo adjuntará copiadel título profesional.

h. Ingeniero Topógrafo

Experiencia como Especialista en Topografía, Ing. Topógrafo y/o Supervisor de Topografía y/oTopógrafo, mínimo 36 meses.CAPACITACION ACADEMICA

Deberá acreditar capacitación en AUTOCAD CIVIL 3D, AIDC NS PLUS, OPERACIÓN Y POSTPROCESO DE EQUIPOS GPS DIFERENCIAL.

Para acreditar la experiencia deberá adjuntar (i) copia simple de contratos y su respectivaconformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, demanera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Así mismo adjuntará copiadel título profesional.

Para el caso de acreditar la capacitación solicitada, los certificados presentados corresponderána diplomados, cursos, seminarios u otros, dictados por universidades o institutos superiorestecnológicos, el Colegio de Ingenieros del Perú, Colegio de Arquitectos o entidades decapacitación, como: el Instituto de la Construcción y Gerencia-ICG, SENATI, SENCICO,CAPECO o Cámaras de Comercio. Se acreditaran con copia simple de la constancia y/ocertificado y/o diploma.

i. Especialista en Arqueología

Experiencia mínima como de dos (2) años como especialista en arqueología, monitoreoarqueológico, reconocimiento y delimitación, rescate, Asistente de Registro de Campo, Jefe decuadrilla de campo, Arqueólogo de campo, u otro cargo similar.

CAPACITACION ACADEMICA

Contar con certificación (Cursos o Diplomados) de actualización profesional en su especialidadcon un mínimo de 300 horas académicas.

j. Administrador de Obra

Experiencia como Administrador de Obra, mínimo 06 meses.

CAPACITACION ACADEMICA

Deberá acreditar capacitación en Administración de Empresas Constructoras.

Para acreditar la experiencia deberá adjuntar (i) copia simple de contratos y su respectiva

conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, demanera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto. Así mismo adjuntará copiadel título profesional.

Page 37: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 37/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

35

Para el caso de acreditar la capacitación solicitada, los certificados presentados corresponderána diplomados, cursos, seminarios u otros, dictados por universidades o institutos superiorestecnológicos, el Colegio de Ingenieros del Perú, Colegio de Arquitectos o entidades decapacitación, como: el Instituto de la Construcción y Gerencia-ICG, SENATI, SENCICO,CAPECO o Cámaras de Comercio. Se acreditaran con copia simple de la constancia y/ocertificado y/o diploma.

Deberán presentar una carta de compromiso, acompañado de una copia del documentonacional de identidad (DNI), de todo el personal consignado en el expediente técnico. La cartade compromiso deberá contener como mínimo, datos personales, dirección, teléfono, email,cargo a ocupar. Así mismo sin perjuicio de lo expuesto la entidad realizará una verificaciónexhaustiva de los documentos presentados por los participantes y postores.

VIII. MAQUINARIA Y EQUIPOS MINIMOS

El postor deberá presentar una declaración jurada que dispone como mínimo del equiposeñalado en el cuadro siguiente. El equipo propuesto puede ser propio, arrendado, con contratode compra - venta o con promesa de arrendamiento. La Entidad hará las verificaciones para elcaso del postor que obtenga la buena pro.

El equipo mecánico deberá estar en óptimas condiciones de operación y ser reemplazadoinmediatamente en caso de cualquier avería.

Bastará con la presentación de una declaración jurada en donde se precise que dispone de lamaquinaria y equipo mínimo solicitado, cuya antigüedad no debe superar los cinco (5) años.

ÍTEM DESCRIPCIÓN EQUIPO Y/O MAQUINARIA CANTIDAD

1 DOBLADORA DE FIERRO 1

2 MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11 a 12 p31

3 CAMION VOLQUETE 4x2 210-280 HP 15 M3. 34 VOLQUETE DE 15 M3 15 MOTOBOMBA D=6", 17 HP 46 CIZALLA 47 COMPRESORA 250 P.C.M. 18 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 5.8 HP 29 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T. 110 CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. 111 TRACTOR DE ORUGAS DE 270-295 HP 112 EXCAVADORA S/ORUGA 385HP DE 2.7M3 O 3.5YD3 2

13 EXCAVADORA S/ORUGA 115 - 165HP DE 1M3 O 0.75 -1.6 YD3

1

14 MARTILLO NEUMATICO 24 KG C/CINCEL-ACCS 115 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.50" 1

IX. COORDINACIÓN ENTIDADES PÚBLICAS Y EMPRESAS DE SERVICIOS.

El Contratista a la firma del contrato, está obligado a efectuar las respectivas coordinaciones conlas Entidades Públicas y empresas de servicios, mediante cartas y gestiones a fin de asegurarla correcta y oportuna ejecución de los trabajos contratados, siempre que éstos se encuentrensupeditados a autorizaciones y aceptación de dichas empresas para su realización.

X. SUMINISTROS DE SERVICIOS.

El suministro de energía eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagües, que sean

Page 38: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 38/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

36

necesarios para la obra será de cuenta y responsabilidad del Contratista.

XI. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE TRANSITO.

El contratista será responsable, de implementar medidas para el mantenimiento del tránsito, detal manera que los trabajos que realice no interfieran innecesariamente con la comodidad pública,

y el acceso a las propiedades de influencia del proyecto. El contratista, adoptará medidas deseñalización y de seguridad de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

XII. INSPECCIÓN PREVIA.

Se recomienda a los participantes del proceso, visitar e inspeccionar la totalidad de los lugaresy áreas donde se ejecutará la obra objeto de este proceso de selección y efectuar todas lasevaluaciones que sean necesarias, verificaciones y análisis que estimen pertinentes parapresentar su propuesta.

Sus evaluaciones y análisis deben de incluir, entre otros la revisión de todos los aspectostécnicos, condiciones de trabajo, clima, accesos, reglamentación de la zona, manejo,almacenamiento, disposición y transporte de materiales, disponibilidad de mano de obra, agua,

energía eléctrica, comunicaciones, asuntos sindicales y en general todos los elementos ycondiciones que puedan incidir de manera directa e indirecta en la ejecución de la obra.

XIII. PLAZO DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 50º de la Ley de Contrataciones del Estado, quedaclaramente establecido que el hecho de haber recepcionado la obra no exonera al contratista desus responsabilidades. Por lo que, para la presente obra, se establece el plazo deresponsabilidad para el contratista de siete (07) años , contado a partir de la conformidad de larecepción de la obra.

Page 39: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 39/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

37

CAPÍTULO IV CRITERIOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA

EVALUACIÓN TÉCNICA (Puntaje Máximo: 100 Puntos)Es de exclusiva responsabilidad del Comité Especial que los factores permitan la selección de lamejor oferta en relación con la necesidad que se requiere satisfacer.

I. FACTORES DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS

De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, las Bases deben consignar los siguientesfactores de evaluación, necesariamente:

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOGÍAPARA SU ASIGNACIÓN15

A. EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL (De 15 Hasta 20 puntos) Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado porel postor correspondiente a la ejecución de obras en general,durante un periodo de no mayor a cinco (5) años a la fecha depresentación de propuestas, hasta por un monto máximoacumulado equivalente a cuatro (4) veces el valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de:contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad;contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; ocontratos y cualquier otra documentación de la cual sedesprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asícomo su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en losque se participó en consorcio, deberá presentarse la promesaformal de consorcio o el contrato de consorcio del cual sedesprenda fehacientemente el porcentaje de las obligacionesque se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no secomputará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados deprocesos de selección convocados antes del 20.09.2012, seentenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale alporcentaje de participación de la promesa formal o del contratode consorcio. En caso en dichos documentos no se consigneel porcentaje de participación se presumirá que lasobligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresadosen moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambioventa publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar ypresentar el Anexo Nº 6 referido a la Experiencia del Postor enobras en general.

M = Monto facturado acumuladopor el postor por la ejecución de

obras en general

M >= [4] veces el valorreferencial:

[15] puntos

M >= [3] veces el valorreferencial y < [4]veces el valorreferencial:

[10]puntos

M >= 2 veces el valor referencialy < 3 veces el valor referencial:

[05] puntos

15 De acuerdo con el artículo 47 del Reglamento, para la determinación de los puntajes de cada factor de evaluación, deberáconsiderarse los márgenes aquí establecidos. En ningún caso, podrá establecerse puntajes que excedan dichos márgenes.

Page 40: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 40/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

38

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOG APARA SU ASIGNACIÓN15

La obra presentada para acreditar la experiencia en obrassimilares servirá para acreditar la experiencia en obras engeneral.

B. EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES (De 30 Hasta 35 puntos) Criterio:Se evaluará considerando el monto facturado acumulado porel postor correspondiente a la ejecución de obras similares,durante un periodo no mayor a cinco (5) años a la fecha depresentación de propuestas, hasta por un monto máximoacumulado equivalente a una (1) vez el valor referencial.

Se considerará obra similar a: Construcción y/o Mejoramientoy/o Reforzamiento y/o ampliación de: Obras de DefensaRibereña, Obras de protección y control de inundaciones,obras viales (que incluyan puentes o muros de encauzamientoo muros de protección o muros de contención o muros conGaviones), reforzamiento y protección de puentes,encauzamiento o rencauzamiento o desviación de aguas derio, construcción o rehabilitación de diques, descolmatación deríos, defensas ribereñas para protección de terrenos agrícolas,defensas ribereñas para protección de estructuras hidráulicas,encauzamiento y protección de centrales hidroeléctricas, seconsideran tanto en las Obras Públicas como las ObrasPrivadas.

, cuyo valor mínimo sea equivalente al quince por ciento (15%)del valor referencial.

Acreditación:La experiencia se acreditará mediante copia simple de:contratos y sus respectivas actas de recepción y conformidad;contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; ocontratos y cualquier otra documentación de la cual sedesprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asícomo su monto total.

En los casos que se acredite experiencia con contratos en losque se participó en consorcio, deberá presentarse la promesaformal de consorcio o el contrato de consorcio del cual sedesprenda fehacientemente el porcentaje de las obligacionesque se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no secomputará la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados deprocesos de selección convocados antes del 20.09.2012, seentenderá que el porcentaje de las obligaciones equivale alporcentaje de participación de la promesa formal o del contratode consorcio. En caso en dichos documentos no se consigneel porcentaje de participación se presumirá que lasobligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresadosen moneda extranjera, deberá indicarse el tipo de cambioventa publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y

M = Monto facturado acumuladopor el postor por laejecución de obras iguales osimilares

M >= [1.0] veces el valorreferencial:

[35] puntos

M >= [0.75] veces el valorreferencial y < [1.0] veces el

valor referencial: [15] puntos

M >= [0.5] veces el valorreferencial y < [0.75] veces elvalor referencial:

[05] puntos

Page 41: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 41/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

39

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOG APARA SU ASIGNACIÓN15

presentar el Anexo Nº 7, referido a la Experiencia del Postoren obras similares.

C. EXPERIENCIA Y CALIFICACIONES DEL PERSONAL

PROFESIONAL PROPUESTO(De 30 Hasta 35 puntos)

C.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL PROFESIONALPROPUESTO…………………………………..10 PUNTOS

1. RESIDENTE DE OBRA 05 puntos(El residente de obra podrá presentar su experienciaacumulada desempeñando sus labores como Residente,Supervisor, Jefe de Supervisión y/o Inspector, en obras igualesy/o similares al objeto de la convocatoria)

Experiencia mayor a 03 años 10 puntos

2. ASISTENTE DEL RESIDENTE DE OBRA 05 puntos(El Asistente podrá presentar su experiencia acumuladadesempeñando sus labores como Residente, Supervisor, Jefede Supervisión y/o Inspector, o Asistente de: Residente,Supervisor, Jefe de Supervisión y/o Inspector en obras igualesy/o similares al objeto de la convocatoria)

Experiencia mayor a 02 años 05 puntos

C.2 CALIFICACIONES DEL PERSONAL PROFESIONALPROPUESTO……………………………………..25 PUNTOS

1. Gerente de Obra

Acredita certificación en Project Management Professional – PMP 03 pts

2. Esp. Ambiental Acredita especialización profesional a Nivel de Postgradoen Gestión Ambiental y Evaluación del Impacto Ambiental…(04 puntos)

3. Esp. en Seguridad Acredita maestría en seguridad industrial 04 pts

4. Ing. Especialista en Estructuras Acredita segunda Especialización en Ingeniería

Sismorresistente 04 pts5. Ing. Geólogo

Acredita maestría en Geotecnia 04 pts

6. Especialista en Arqueología Acredita maestría en arqueología 3 puntos

7. Administrador de Obra Acredita Maestría en Administración y Gestión 3 puntos.

Para el caso de las maestrías, será mínimo con estudios

concluidos

Page 42: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 42/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

40

FACTORES DE EVALUACIÓN - OBLIGATORIOS PUNTAJE / METODOLOG APARA SU ASIGNACIÓN15

D. CUMPLIMIENTO DE EJECUCI N DE OBRAS (De 15 Hasta 20 puntos) Criterio:Se evaluará el nivel de cumplimiento del postor, respecto delas obras en general o similares presentadas para acreditar laexperiencia del postor, en función al número de constancias deprestación presentadas.

Acreditación:Mediante la presentación de copia simple de un máximo dediez (10) constancias de prestación o cualquier otro documentoque, independientemente de su denominación, indique, comomínimo, lo siguiente:

1. La identificación del contrato, indicando como mínimo suobjeto.

2. El monto correspondiente; esto es, el importe total al que

asciende el contrato, comprendiendo las variaciones poradicionales, reducciones, reajustes, etc., que se hubieranaplicado durante la ejecución contractual.

3. Las penalidades en que hubiera incurrido el contratistadurante la ejecución de dicho contrato.

Se debe utilizar la siguientefórmula de evaluación16:

PCP= PF x CBCNC

Donde:

PCP = Puntaje a otorgarse alpostor.PF = Puntaje máximo al postor.NC = Número de contratacionespresentadas para acreditar laexperiencia del postor.CBC = Número de constanciasde prestación válidas.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 17

IMPORTANTE:

Los factores de evaluación no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de losrequerimientos técnicos mínimos.

Para acceder a la etapa de evaluación económica, el postor deberá obtener un puntajetécnico mínimo de sesenta (60) puntos.

16 Para mayor detalle, se recomienda revisar el Pronunciamiento Nº 087-2010/DTN en www.osce.gob.pe

17 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

Page 43: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 43/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

41

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

IMPORTANTE:

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, podrá efectuarse la inclusiónde cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las queen ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a loseñalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LADENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBREDE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº[………] , con domicilio legal en[………] ,representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......]del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado porsu Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poderinscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de laciudad de […………], a quie n en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos ycondiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTESCon fecha [………………..], el Comité Especial adjudicó la Buena Pro de la LICITACIÓN PÚBLICANº 01-2015-MDCH/CE EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191 para la contratación de la ejecuciónde la obra “Mejoramiento del Servicio de Protección y control de Inundaciones en la zona urbanade la localidad de Churuja, Distrito de Churuja – Bongará – Amazonas” , a [CONSIGNAR NOMBREDEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentosintegrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETOEl presente contrato tiene por objeto la ejecución de la obra: “Mejoramiento del Servicio deProtección y control de Inundaciones en la zona urbana de la localidad de Churuja, Distrito deChuruja – Bongará – Amazonas” , conforme a los Requerimientos Técnicos Mínimos.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUALEl monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], [CONSIGNARSI O NO] incluye IGV.18

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, seguros e impuestos, así como todoaquello que sea necesario para la correcta ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO19 LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conformea lo previsto en la sección específica de las Bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación delcontrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados

18 Consignar que NO incluye IGV en caso el postor ganador de la Buena Pro haya presentado la Declaración Jurada decumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo Nº 8) en su propuesta técnica.

19 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente aefectos de generar el pago.

Page 44: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 44/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

42

desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, ELCONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses, de conformidad con el artículo 48 de la Leyde Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, seformulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRAEl plazo de ejecución del presente contrato es de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario,el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en elnumeral 3.5 de la sección general de las Bases.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATOEl presente contrato está conformado por las Bases integradas, la oferta ganadora 20 y losdocumentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍASEL CONTRATISTA entregó a la suscripción del contrato la respectiva garantía solidaria,irrevocable, incondicional y de realización automática a sólo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD,por los conceptos, importes y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: S/. [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la CARTA FIANZANº XXXX, emitido por xxxxxxxxxxxx. Cantidad que es equivalente al diez por ciento (10%) delmonto del contrato original, la misma que deberá mantenerse vigente hasta el consentimientode la liquidación final.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓNLA ENTIDAD está facultada para ejecutar las garantías cuando EL CONTRATISTA no cumplieracon renovarlas, conforme a lo dispuesto por el artículo 164 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado.

IMPORTANTE:

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelanto directo, deberá consignar la siguientecláusula:

CLÁUSULA NOVENA : ADELA NTO DIRECTO 21

“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantosdirectos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 20% DELMONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]22 del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el[CONSIGNAR ADELANTO O PRIMERDESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO]dentro de los ocho (8) días calendario siguientes[CONSIGNAR, SEGÚN CORRESPONDA, A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO O ALINICIO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA]23 , adjuntando a su solicitud la garantía por

20 La oferta ganadora comprende a las propuestas técnica y económica del postor ganador de la Buena Pro.

21 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, deberá consignar el procedimiento para su entrega y la respectiva garantía,precisando el plazo en el cual el contratista solicitará los adelantos. Asimismo, deberá consignar la oportunidad y plazo enel cual se entregarán dichos adelantos, conforme a lo previsto por los artículos 186 y 187 del Reglamento.

22 En el caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico, si la Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la elaboración del expediente técnico, el monto de esteadelanto no podrá ser superior al veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación. Asimismo, sila Entidad prevé la entrega del adelanto directo para la ejecución de la obra, el monto de este adelanto no podrá ser superioral veinte por ciento (20%) del monto original correspondiente a esta prestación.

23 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya la

Page 45: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 45/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

43

adelantos 24 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA O PÓLIZA DE CAUCIÓN] y elcomprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentrode los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 25. La entrega del o los

adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].26

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud.

En el supuesto que no se entregue [CONSIGNAR EL O LOS ADELANTOS] en la oportunidad prevista, EL CONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución dela obra por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamentode la Ley de Contrataciones del Estado .”

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos alcontratista, deberá consignar la siguiente cláusula:

CLÁUSULA DÉCIMA : ADEL ANTO PARA MATERIAL ES O INSUMOS 27

“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNARPORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 40%] del monto del [CONSIGNAR, SEGÚNCORRESPONDA, DEL CONTRATO ORIGINAL O DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE ENLA EJECUCIÓN DE LA OBRA]28 .

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cadaadquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales oinsumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para talefecto, EL CONTRATISTA deberá solicitar la entrega del adelanto en un plazo de[CONSIGNAR PLAZO] días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 29 mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZAO PÓLIZA DE CAUCIÓN] y el comprobante de pago respectivo.

elaboración del expediente técnico, deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción delcontrato. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya laelaboración del expediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico deberáindicarse que el plazo se computa desde el día siguiente de la suscripción del contrato; en cambio, para el adelanto directoque corresponda a la ejecución de la obra deberá indicarse que el plazo se computa desde el día siguiente del inicio de laejecución de la obra.

24 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimode vigencia de tres (3) meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de amortizar, hasta la amortización total deladelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución de la obra sea menor a tres (3) meses, la garantía podrá ser emitida conuna vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

25 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya laelaboración del expediente técnico, deberá indicarse el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En elcaso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración delexpediente técnico, para el adelanto directo que corresponda a la elaboración del expediente técnico y/o a la ejecución de laobra deberá indicarse que el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación. En este último (adelanto directopara la ejecución de la obra), el plazo y oportunidad que se contemplen deben ser posteriores al inicio de la ejecución de laobra.

26 Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista.

27 En caso de obras bajo las modalidades de concurso oferta o llave en mano que incluya la elaboración del expediente técnico,este adelanto solo cabe para la prestación consistente en la ejecución de la obra.

28 En el caso de obras que no se ejecuten bajo modalidad o que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya laelaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o insumos se calcula enfunción del monto del contrato original. En el caso de obras que se ejecuten bajo las modalidades de concurso oferta o llaveen mano que incluya la elaboración del expediente técnico, deberá consignarse que el monto del adelanto para materiales o

insumos se calcula en función del monto original de la prestación consistente en la ejecución de la obra.29 De conformidad con el artículo 162 del Reglamento, esta garantía deberá ser emitida por idéntico monto y mantenerse vigente

hasta la utilización de los materiales o insumos a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional deacuerdo con el desarrollo respectivo.

Page 46: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 46/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

44

La primera solicitud de El CONTRATISTA solo procederá una vez iniciada la ejecución de laobra. No procederá la entrega de los adelantos cuando las solicitudes sean realizadas con posterioridad a la fecha prevista para cada adquisición en el calendario de adquisición demateriales o insumos.

En el supuesto que no se entreguen los adelantos en la oportunidad prevista, ELCONTRATISTA tendrá derecho a solicitar la ampliación del plazo de ejecución de la prestación por el número de días equivalente a la demora, conforme al artículo 201 del Reglamento de laLey de Contrataciones del Estado.”

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRALa conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTAEL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligacionesderivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOSNi la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contratode obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o viciosocultos, conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto delcontrato, LA ENTIDAD le aplicará una penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximoequivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o del monto del ítem vigenteque debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 165 del Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado. En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y secalculará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x MontoF x Plazo en días

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, LA ENTIDAD podrá resolver el contratopor incumplimiento.

Esta penalidad será deducida en la liquidación final, o si fuese necesario, se cobrará del montoresultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La justificación por el retraso se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y suReglamento, el Código Civil y demás normas aplicables, según corresponda.

IMPORTANTE:

De preverse en los Requerimientos Técnicos Mínimos penalidades distintas a la penalidad pormora, se deberá consignar en esta cláusula el listado detallado de las situaciones, condiciones,etc., que serán objeto de penalidad; los montos o porcentajes que se aplicarán por cada tipode incumplimiento; y la forma o procedimiento mediante el que se verificará su ocurrencia.

Page 47: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 47/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

45

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATOCualquiera de las partes podrá resolver el contrato, de conformidad con los artículos 40, inciso c),y 44 de la Ley de Contrataciones del Estado, y los artículos 167 y 168 de su Reglamento. De darseel caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 169 y 209 delReglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTESCuando una de las partes no ejecute injustificadamente las obligaciones asumidas, debe resarcir ala otra parte por los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente.Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dichoincumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demásobligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATOSólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,

en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán deaplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, ydemás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS30 Cualquiera de las partes tiene el derecho a iniciar el arbitraje administrativo a fin de resolver lascontroversias que se presenten durante la etapa de ejecución contractual dentro del plazo decaducidad previsto en los artículos 184, 199, 201, 209, 210 y 212 del Reglamento de la Ley deContrataciones del estado o, en su defecto, en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las divergencias de cualquier índole que surjan entre las partes con relación a este contrato, suinterpretación y/o cumplimiento, incluyendo las referidas a su nulidad o validez, incluso las del

convenio arbitral, serán resueltas mediante un árbitro único, organizado y administrado por el centrode arbitraje del Consejo Departamental de Amazonas del Colegio de Ingenieros del Perú, deconformidad con sus reglamentos y demás documentos normativos vigentes, a los cuales las partesse someten libremente, señalando que el laudo que se emita en el proceso arbitral sea inapelabley definitivo.

Facultativamente, cualquiera de las partes podrá someter a conciliación la referida controversia, sinperjuicio de recurrir al arbitraje en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas, según lo señaladoen el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

El laudo arbitral emitido es definitivo e inapelable, tiene el valor de cosa juzgada y se ejecuta comouna sentencia.

CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICACualquiera de las partes podrá elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todoslos gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUALLas partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durantela ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ ]

30 De conformidad con los artículos 216 y 217 del Reglamento, podrá adicionarse la información que resulte necesaria para

resolver las controversias que se susciten durante la ejecución contractual. Por ejemplo, para la suscripción del contrato y,según el acuerdo de las partes podrá establecerse que el arbitraje será institucional o ante el Sistema Nacional de Arbitrajedel OSCE (SNA-OSCE), debiendo indicarse el nombre del centro de arbitraje pactado y si se opta por un arbitraje ad-hoc,deberá indicarse si la controversia se someterá ante un tribunal arbitral o ante un árbitro único.

Page 48: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 48/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

46

DOMICILIO DE EL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTORGANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA LA SUSCRIPCIÓNDEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otraparte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las Bases, las propuestas técnico y económica y las disposiciones del presentecontrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al[CONSIGNAR FECHA].

LA ENTIDAD EL CONTRATISTA

Page 49: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 49/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

47

FORMATOS Y ANEXOS

Page 50: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 50/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

48

FORMATO N° 131

MODELO DE CARTA DE ACREDITACIÓN

Lima, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] EN EL MARCO DE LALEY N° 30191Presente.-

[CONSIGNAR NOMBRE DEL POSTOR (PERSONA NATURAL, PERSONA JURÍDICA Y/OCONSORCIO)], identificado con DNI [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA NATURAL] y Nº

RUC Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], debidamente representado por su[CONSIGNAR SI SE TRATA DE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICAO DEL REPRESENTANTE COMÚN EN CASO DE CONSORCIOS, ASÍ COMO SU NOMBRECOMPLETO], identificado con DNI Nº […………], tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, en relacióncon la LICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] EN EL MARCODE LA LEY N° 30191, a fin de acreditar a nuestro apoderado: [CONSIGNAR NOMBRE DEL APODERADO] identificado con DNI Nº [……… ], quien se encuentra en virtud a este documento,debidamente autorizado a realizar todos los actos vinculados al proceso de selección.

Para tal efecto, se adjunta copia simple de la ficha registral vigente del suscrito. 32

…..………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

31 El presente formato será utilizado cuando la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el representantecomún del consorcio no concurra personalmente al proceso de selección.

32 Incluir dicho párrafo sólo en el caso de personas jurídicas.

Page 51: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 51/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

49

ANEXO Nº 1

DECLARACI N JURADA DE DATOS DEL POSTOR

SeñoresCOMITÉ ESPECIAL

LICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] EN EL MARCO DE LALEY N° 30191Presente.-

Estimados Señores:

El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SERPERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DESER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre o Razón Social :Domicilio Legal :RUC : Teléfono : Fax :

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……........................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorciados.

Page 52: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 52/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

50

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] EN EL MARCO DE LALEY N° 30191Presente.-

De nuestra consideración:

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las Bases ydemás documentos del proceso de la referencia y, conociendo todas las condiciones existentes, elpostor ofrece LA EJECUCIÓN DE LA OBRA [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA

CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente Técnico, las demás condiciones quese indican en el Capítulo III de la sección específica de las Bases y los documentos del proceso.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de otros documentos para acreditar elcumplimiento de los Requerimientos Técnicos Mínimos, conforme a lo señalado en el contenidodel sobre técnico.

Page 53: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 53/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

51

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA(ART. 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] EN EL MARCO DE LALEY N° 30191Presente.-

De nuestra consideración:

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SERPERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para participar en el proceso de selección ni para contratar con el Estado,conforme al artículo 10 de la Ley de Contrataciones del Estado.

2.- Conocer, aceptar y someterme a las Bases, condiciones y procedimientos del proceso de selección.

3.- Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos delpresente proceso de selección.

4.- Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el proceso de selección y a suscribir elcontrato, en caso de resultar favorecido con la Buena Pro.

5.- Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asícomo en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorciados.

Page 54: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 54/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

52

ANEXO Nº 4

PROMESA FORMAL DE CONSORCIO(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] EN EL MARCO DE LALEY 30191Presente.-

De nuestra consideración,

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapsoque dure el proceso de selección, para presentar una propuesta conjunta a la LICITACIÓN PÚBLICANº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191,responsabilizándonos solidariamente por todas las acciones y omisiones que provengan del citado

proceso. Asimismo, en caso de obtener la Buena Pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorciobajo las condiciones aquí establecidas (porcentaje de obligaciones asumidas por cada consorciado),de conformidad con lo establecido por el artículo 141 del Reglamento de la Ley de Contrataciones delEstado.

Designamos al Sr. [..................................................], identificado con [CONSIGNAR TIPO DEDOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], comorepresentante común del consorcio para efectos de participar en todas las etapas del proceso deselección y para suscribir el contrato correspondiente con la Entidad [CONSIGNAR NOMBRE DE LAENTIDAD]. Asimismo, fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................].

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 1]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

OBLIGACIONES DE [NOMBRE DEL CONSORCIADO 2]: % de Obligaciones [DESCRIBIR LA OBLIGACIÓN VINCULADA AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] [ % ] [DESCRIBIR OTRAS OBLIGACIONES] [ % ]

TOTAL: 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

..…………………………………. ………………………………….. Nombre, firma, sello y DNI del Nombre, firma, sello y DNI delRepresentante Legal Consorciado 1 Representante Legal Consorciado 2

Page 55: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 55/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

53

ANEXO Nº 5

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] EN EL MARCO DE LALEY N° 30191Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases delproceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DELA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SEREXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

IMPORTANTE:

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo lamodalidad de concurso oferta, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente:

“ Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓNDE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUALDEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende laelaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DELA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ELCUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecuciónde la obra en sí misma en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAPRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, EL CUAL DEBE SEREXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario .”

Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo lamodalidad llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá consignarse lo siguiente, segúncorresponda:

“ Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓNDE LA CONVOCATORIA]y a montar el equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍASCALENDARIO] días calendario .” 33

“ Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las Bases del proceso de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓNDE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO TOTAL OFERTADO, EL CUALDEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, plazo que comprende laelaboración del expediente técnico en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DELA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, ELCUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, así como la ejecuciónde la obra en sí misma y el montaje del equipamiento hasta su puesta en funcionamiento en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN CONSISTENTE EN LAEJECUCIÓN DE LA OBRA Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL DEBERÁ ESTAR

33 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que no incluya laelaboración del expediente técnico.

Page 56: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 56/64

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUJALICITACION PÚBLICA Nº 01-2015-MDCH/CE

54

EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario .” 34

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….......................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

34 Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad llave en mano que incluya la elaboracióndel expediente técnico.

Page 57: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 57/64

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD][CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

55

ANEXO Nº 6

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS EN GENERAL

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS EN GENERAL:

Nº CLIENTE OBJETO DELCONTRATO N° CONTRATO FECHA35 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA36 MONTO FACTURADO

ACUMULADO37

123456789

10TOTAL

35 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

36 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

37 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Page 58: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 58/64

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD][CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

56

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……….......................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Page 59: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 59/64

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD][CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

57

ANEXO Nº 7

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN OBRAS SIMILARES

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] EN EL MARCO DE LA LEY N° 30191Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

Nº CLIENTE OBJETO DELCONTRATO N° CONTRATO FECHA38 MONEDA IMPORTE TIPO DE CAMBIO

VENTA39 MONTO FACTURADO

ACUMULADO40

123456789

10TOTAL

38 Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

39 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

40 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Page 60: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 60/64

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD][CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

58

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……….......................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

Page 61: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 61/64

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD][CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

59

ANEXO Nº 8

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LAEXONERACIÓN DEL IGV

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] EN EL MARCO DE LALEY N° 30191Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SERPERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV

previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo conlas condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa41 se encuentra ubicado en la Amazonía y coincide con el lugarestablecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en casode personas jurídicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

………………………….……………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor oRepresentante legal, según corresponda

IMPORTANTE:

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de losconsorciados.

41 En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivis as y per sonasconsideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la

Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuestoa la Renta. ”

Page 62: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 62/64

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD][CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

60

ANEXO Nº 9

CARTA DE PROPUESTA ECONÓMICA(MODELO)

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] EN EL MARCO DE LALEY 30191Presente.-

De nuestra consideración,

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con el valor referencial delpresente proceso de selección, y el expediente técnico de obra 42, mi propuesta económica es lasiguiente:

CONCEPTO COSTO TOTAL[CONSIGNAR MONEDA]

TOTAL

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y deser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro conceptoque le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar, excepto la deaquellos postores que gocen de exoneraciones legales.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

……………………………….………………….. Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda

IMPORTANTE:

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema de preciosunitarios, deberá requerirse que el postor consigne en su propuesta económica los preciosunitarios ofertados considerando las partidas, planos y cantidades referenciales contenidos enel expediente técnico que es parte de las Bases; y que se valorizarán en función a su ejecuciónreal y por un determinado plazo de ejecución.

En caso de tratarse de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a sumaalzada, el postor formulará su propuesta considerando los trabajos que resulten necesarios para su ejecución, según los planos, especificaciones técnicas, memoria descriptiva y presupuesto de obra contenidos en el expediente técnico, en ese orden de prelación;considerándose que el desagregado por partidas que da origen a su propuesta y que debe presentar para la suscripción del contrato, es referencial.

42 Salvo en obras ejecutadas bajo las modalidades de concurso oferta y llave en mano que incluya la elaboración del expedientetécnico.

Page 63: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 63/64

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD][CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

61

En caso de convocarse el proceso según relación de ítems, cuando los postores se presentena más de un ítem, deberán presentar sus propuestas económicas en forma independiente.

La propuesta económica de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimientode condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo 8) , debe encontrase dentro

de los límites del valor referencial sin IGV.

Page 64: 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

8/16/2019 1.Bases Lp Obra Ley 30191-Ley 30230_churuja_ultimo

http://slidepdf.com/reader/full/1bases-lp-obra-ley-30191-ley-30230churujaultimo 64/64

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD][CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO]

ANEXO Nº 10

DECLARACIÓN JURADA DEL PERSONAL PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

SeñoresCOMITÉ ESPECIALLICITACIÓN PÚBLICA Nº[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCESO] EN EL MARCO DE LALEY N° 30191Presente.-

De nuestra consideración,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SERPERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que la información del personal propuesto para laejecución de la obra es el siguiente:

NOMBREDOCUMENTO NACIONALDE IDENTIDAD U OTRO

ANÁLOGOCARGO Y/O

ESPECIALIDAD

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

…….......................................................... Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o común, según corresponda