HOSPITAL GENERAL DE MEXICO -...

CONVOCATORIA PARA LA:LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-012NBG999-Nx-2016

PARA LA ADJUDICACIÓN DE UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, DE CARÁCTER NACIONAL.

OBJETO: LOS TRABAJOS PARA REESTRUCTURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL, ALA SUR, CUERPO 4 y 5 DEL EDIFICIO ARTURO MUNDET.

1

ÍNDICE

No CONCEPTO PAGINA1.- INFORMACIÓN GENERAL.......................................................................... ......................... 4

Definición de Términos...................................................................... ......................... 42 OBJETO DE LA LICITACIÓN...................................................................... ......................... 6

2.1 Objeto........................................................................................................... ......................... 62.2 Tipo de contratación y Origen de los Fondos.......................................... ......................... 6

3 OBRAS OBJETO DE LA LICITACIÓN........................................................ ......................... 63.1 Plazo de Ejecución...................................................................................... ......................... 63.2 Forma de Pago............................................................................................ ......................... 63.3 Ajuste de Costos......................................................................................... ......................... 73.4 Penas Convencionales............................................................................... ......................... 83.5 Información sobre obligación de trabajo.................................................. ......................... 93.6 Anticipo........................................................................................................ ......................... 103.7 Subcontratación.......................................................................................... ......................... 104.- INFORMACIÓN SOBRE LAS

CONVOCATORIA................................................................................... 10

4.1 Disponibilidad de las Convocatoria.......................................................................

......................... 10

4.2 Costo de las Convocatoria......................................................................................

......................... 10

4.3 Anexo de las Convocatoria.....................................................................................

......................... 10

4.4 Calendario de la Licitación......................................................................... ......................... 10

5.- ACLARACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOSY ECONÓMICOS DE LAS CONVOCATORIA............................................................

.........................11

5.1 Visita al Sitio de Realización de los Trabajos........................................... ......................... 115.2 Lugar de la Junta de Aclaraciones............................................................ ......................... 125.3 Acta de la Junta de Aclaraciones.............................................................. ......................... 12

6 PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS................................................... ......................... 126.1 Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar................. ......................... 126.2 Idioma............................................................................................................ ......................... 146.3 Moneda en que deberá presentar la Propuesta Económica.................... ......................... 146.4 Condiciones no Negociables..................................................................... ......................... 146.5 Contenido Nacional del Valor de la Obra.................................................. ......................... 14

7 CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS.......................................................... ......................... 147.1 Proposiciones Condicionadas................................................................... ......................... 147.2 Contenido de la Propuesta......................................................................... ......................... 147.3 Requisitos para la aceptación de Proposiciones..................................... ......................... 157.4 Participación Conjunta............................................................................... ......................... 157.5 Guía para presentar la Propuesta (Técnica y Económica)...................... ......................... 16

8 PROCEDIMIENTO LICITATORIO................................................................... ......................... 2081 Acto de Presentación y Apertura de proposiciones.................................. ......................... 20

2

8.2 Características del Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones ......................... 208.3 Criterios de Evaluación de las Propuestas................................................ ......................... 20

Aspectos Técnicos....................................................................................... ......................... 20Aspectos Económicos.................................................................................. ......................... 23

8.4 Criterios de Adjudicación............................................................................. ......................... 248.5 Causales de Desechamiento........................................................................ ......................... 258.6 Dictamen y Acto de Fallo............................................................................. ......................... 25

9 CASOS EN QUE LA LICITACIÓN NO SE CONCLUYE............................... ......................... 299.1 Licitación Desierta........................................................................................ ......................... 299.2 Cancelación de la Licitación........................................................................ ......................... 309.3 Suspensión y Nulidad Parcial o Total del Procedimiento......................... ......................... 30

10 FIRMA DEL CONTRATO.............................................................................. ......................... 3010.1 De la Formalización del Contrato................................................................. ......................... 3010.2 Garantías y Seguros..................................................................................... ......................... 3010.3 Circunstancias Previsibles........................................................................... ......................... 31

11 INCONFORMIDADES..................................................................................... ......................... 3611.1 Inconformidades............................................................................................ ......................... 36

12 Documentos Anexos..................................................................................... ......................... 36-127

El presente documento contiene la convocatoria para la licitación No. LO-012NBG999-Nx-2016 para la celebración de un contrato de obra pública sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado anunciada mediante la convocatoria No. LO-012NBG999-Nx-2016, publicada por Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales Compra NET y en la sección especializada del Diario Oficial de la Federación el día 28 de julio de 2016, (Art. 32 Ley) poniendo a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria, a efecto de convocar a las personas nacionales que deseen participar en la licitación y que satisfagan los términos y condiciones de dicha convocatoria para la adjudicación de un contrato de obra pública sobre las base de precios unitarios para ejecutar las obras, de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 134 Constitucional, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, su Reglamento, el alcance de los trabajos y procedimientos a que se refiere esta licitación se sujetarán a lo establecido en esta:

E SF

3

CONVOCATORIA

CAPITULO I

1.- INFORMACIÓN GENERAL.

1.1. Definición de términosPara los fines de las presentes convocatoria, en lo sucesivo se entenderá:

1. COMPRANET: El Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre obras públicas y servicios relacionados con las mismas, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las Dependencias y Entidades; el registro único de contratistas; el padrón de testigos sociales; el registro de contratistas sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. dicho Hospital será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.

El Sistema estará a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la unidad administrativa que se determine en su reglamento, la que establecerá los controles necesarios para garantizar la inalterabilidad y conservación de la información que contenga;

2. CONTRATISTA: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las mismas;

3. “HOSPITAL”.- Hospital Infantil de México Federico Gómez.

4. “I.M.S.S.”.- El Instituto Mexicano del Seguro Social.

5. “LEY”.- La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de enero de 2000, incluyendo sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación, inclusive las del 13 de enero de 2016.

6. “LICITANTE”.-La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de invitación a cuando menos tres personas;

7. “LFRASP”.- Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

8. “PEF“.- Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la H. Cámara de Diputados para el presente ejercicio.

9. PROYECTO ARQUITECTÓNICO: El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros;

10. PROYECTO EJECUTIVO: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo.

4

11. PROYECTO DE INGENIERÍA: El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra especialidad.

12. “REGLAMENTO”.- El Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 28 de julio de 2010.

13. “S.F.P”.- Secretaria de la Función Pública.

14. “S.H.C.P.”.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

5

2.- OBJETO DE LA LICITACIÓN

2.1.- El Objeto de la presente Licitación Pública Nacional No. LO-012NBG999-Nx-2016 es la contratación de los trabajos para reestructuración y remodelación del segundo nivel, ala sur cuerpo 4 y 5, del edificio Arturo Mundet., ubicado en calle Dr. Márquez N° 162 Col. Doctores C.P. 06720 Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

2.2.- TIPO DE CONTRATACIÓN Y ORIGEN DE LOS FONDOS

a) Es un contrato de obra pública bianual sobre la base de precios unitarios y tiempo determinado. El cual se celebrara entre el “Hospital” y el “Licitante” a quien se le adjudique la realización de la obra en el fallo de la Licitación considerándose como el “Contratista”.

b) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el departamento de presupuesto dependiente de la Subdirección de Recursos Financieros, mediante el oficio No. de Ref. 5430/xxx/2016, de fecha x de Julio de 2016, informo que se cuenta con la suficiencia presupuestal para realizar la Licitación Pública Nacional.

3.-OBRAS OBJETO DE LA LICITACIÓN

3.1.- Plazo de ejecuciónEl Plazo de Ejecución de los trabajos se describe de la siguiente manera:

Fecha Estimada de inicio Fecha Estimada de terminación Días naturales

29 de Agosto de 2016 31 de Diciembre de 2016 125 días naturales

3.2.- Forma de Pago

El pago será efectivo en un plazo no mayor a veinte días naturales contados a partir de la fecha de elaboración de contra recibo expedido por la Subdirección de Recursos Financieros a través del Departamento de Tesorería ubicada en la Calle de Dr. Márquez No. 162, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México..

Se elaboraran estimaciones que abarcaran plazos no mayores a 30 días naturales de los trabajos ejecutados y cuya forma de medición y pago de cada uno de los conceptos se prevé en el catalogo de conceptos que forma parte de esta licitación; las que serán presentadas por el "Contratista”, a la residencia de supervisión designada dentro de los seis días naturales siguientes de la fecha de corte que será el día hábil más cercano al primero y dieciséis de cada mes, para su pago, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; La residencia de supervisión para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contara con un plazo no mayor de diez días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán y se incorporaran en la siguiente estimación.

6

Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular una periodicidad quincenal. El “CONTRATISTA” deberá presentar a la residencia de supervisión dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado el “Hospital” acompañados de la documentación que acredita la procedencia de su pago; la residencia de obra de la Subdirección de Mantenimiento para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (QUINCE) días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte del “Hospital” bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (VEINTE) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de la obra de la Subdirección de Mantenimiento y que el “CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente; los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados serán independientes entre sí y por lo tanto, cualquier tipo de secuencia será sólo para efecto de control administrativo.

Los pagos que correspondan se realizarán en moneda nacional aplicando los precios unitarios en el presupuesto y compensará a éste los materiales, insumos, transporte, salarios, honorarios, organización, dirección técnica propia, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, las obligaciones que el “CONTRATISTA” adquiera y todos los demás gastos que se originen como consecuencia del contrato, así como, su utilidad, por lo que el “CONTRATISTA” no podrá exigir una mayor retribución por ningún otro concepto.

Los pagos se realizarán vía transferencia electrónica, por lo que el “CONTRATISTA” deberá recoger su comprobante en la caja de la Tesorería de la “ENTIDAD”, el acreditamiento se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la estimación correspondiente contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra. Para tal efecto el “CONTRATISTA” presentará al “Hospital”, el número de clave interbancaria de 18 dígitos, nombre del banco, número de sucursal y de cuenta, Registro Federal de Contribuyentes y número de contrato. Los pagos de las estimaciones efectuados por el “Hospital” no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que el “Hospital” se reserva el derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

Las condiciones de pago pueden variar en función de las disposiciones que en su caso establezcan las Dependencias Globalizadoras y por ende el propio Hospital.

El Hospital incorporará el pago respectivo al programa de cadenas productivas de Nacional Financiera S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo con el objeto de pagar a sus contratistas en servicios arrendamientos y obra pública con la posibilidad de acceder al factoraje o descuento electrónico de documentos por cobrar, en base al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y las disposiciones generales las que deberán sujetarse las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal para su incorporación al Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera S.N.C , Institución de Banca de Desarrollo Anexo P.

Los licitantes a su consideración podrán incorporarse a este programa.

3.3.- Ajuste de costos

Los precios unitarios que cotice el solicitante serán ajustados, cuando proceda, de acuerdo a lo establecido en Artículos 56, 57 y 58 de la “Ley” y los artículos 136 y del 173 al 184 de su Reglamento

La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos se sujetará a lo siguiente:

a. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al

7

programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

b. Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado;

c. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México.

d. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;

e. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. el ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y

f. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública. Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada. Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último. (Art 31 fracción XXVII de Ley de fecha 9 de abril de 2016).

3.4.- Penas convencionales

“El Hospital” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.

A. Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables a las contratistas, determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos.

B. En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

C. Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte

8

para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, según lo dispuesto por el artículo 46 Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

D. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debió realizarse, El Hospital procederá a:

I. Retener mensualmente el uno por ciento (1%) de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente ejecutados (total ejecutado) y el importe de lo que debió realizarse (total programado). Por lo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente al corte mensual del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del “Hospital”, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del “CONTRATISTA”.

II. Aplicar una pena convencional, para el caso de que el “CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, consistente en una cantidad igual al tres al millar (0.3%) por cada día de atraso del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrirá el “CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción del “Hospital”; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de los trabajos al extremo de no haber en un mes volúmenes de trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, el “CONTRATISTA” deberá entregar al “Hospital” mediante cheque certificado los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las penas estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por el “CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, el “Hospital” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

La rescisión del contrato por causas imputables al contratista, el Hospital podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión.

3.5.- Información sobre Obligación de Trabajo

El “Hospital” informa que para la presentación de esta licitación y demás actos que de ella se deriven, rijan las siguientes condiciones:

a) Que los trabajos se llevarán a cabo con sujeción a la “Ley” y sus reformas y al “Reglamento”. Asimismo deberá sujetarse al Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, en su caso, sus normas complementarias, lo dispuesto por la Ley General de Asentamientos Humanos, los objetivos y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y de los Programas Sectoriales, Institucionales, regionales y Especiales que correspondan, así como a las previsiones contenidas en sus programas anuales, y los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o de las entidades respectivas, así como a las

9

especificaciones del Catálogo de Conceptos y en su caso a las especificaciones de los trabajos, los programas de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios, mano de obra, maquinaria, equipo y el programa de trabajo.

b) La Licitación Pública se inicia con la publicación de la convocatoria y concluye con la emisión del fallo y la firma del contrato.

c) El “Hospital” se reserva el derecho de verificar en cualquier momento durante el proceso de licitación o durante la ejecución de los trabajos, en caso de asignársele el contrato correspondiente, la veracidad de los datos proporcionados por el “Licitante”.

3.6.- Anticipo El “ Hospital” otorgará un treinta ( 30 % ) por ciento de la asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate, aplicando el porcentaje a la propuesta de la contratista que resulte asignada en cada uno de los ejercicios, para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 48, fracción I, de la Ley, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.

3.7.- Subcontratación

No podrán ser objeto de subcontratación los trabajos, a que se refieren esta convocatoria y el contratista acepta seguir siendo el único responsable de la ejecución de estos trabajos ante el “Hospital”. En caso de que por el grado de especialización el contratista requiera de la subcontratación de algunos trabajos, sin menoscabo de que siga siendo el responsable de su ejecución, deberá solicitar autorización previa y por escrito a “El Hospital”.

4. INFORMACIÓN SOBRE LA CONVOCATORIA

4.1. Disponibilidad de la ConvocatoriaLa inscripción y la participación de los licitantes se encuentran disponibles en el sistema de compranet, la dirección electrónica es: http://compranet.gob.mx, el registro de participación será a través del recibo que genera el sistema y el mismo deberá ser presentado por el licitante en el acto de presentación y apertura de propuestas.

El Hospital pondrá a disposición de los licitantes copia de texto de la convocatoria.

4.2. Costo de la ConvocatoriaLa publicación de la convocatoria de la licitación pública se realizará a través de Compranet y su obtención será gratuita.

10

4.3.- Medios de comunicación electrónica.Para la presente licitación no se recibirán propuestas por medios remotos de comunicación electrónica, en caso de ser de procedencia foránea podrá enviar la propuesta y si así lo desease por correo postal o mensajería, siempre y cuando la propuesta se presente a tiempo y hora señalada para la apertura de proposiciones, debiendo presentar la propuesta debidamente en sobre cerrado y de manera inviolable, en caso contrario el contratista se abstendrá en aceptar la decisión de no tomar en cuenta su propuesta para este proceso licitatorio. La convocarte no será responsable de los daños y contratiempos que puedan suscitar a la entrega de la proposición.

4.4.- Anexos a la convocatoria

Ver anexos de los puntos 6.1, y 7.5 de la convocatoria.

4.5.- Proyecto ejecutivoDebido a la cantidad de planos que integran el proyecto, estos serán proporcionados en archivo digital al licitante en las oficinas del Departamento de Obra Pública, ubicado en la calle de Dr. Márquez No. 162, Col. Doctores, C.P... 06720, Del. Cuauhtémoc, de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 17:00 horas, presentando copia de su registro en Compranet.

4.6.- CALENDARIO DE LA LICITACIÓN

EVENTO LUGAR PERIODOS FECHAS Y HORARIOS

1.-Publicación de la Convocatoria en

Compranet 2 de Agosto de 2016

2.-Publicación del Resumen de la Convocatoria en

Diario Oficial de la Federación 2 de Agosto de 2016

3.- Visita de Obra. (lugar y hora de la cita)

Aula No. 13, ubicada a un costado del edificio Arturo Mundet, calle Dr. Márquez No.162, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, México Distrito Federal

10 de Agosto de 2016

10:00 Horas

4.- Junta de aclaraciones Aula No. 13, ubicada a un costado del edificio Arturo Mundet, calle Dr. Márquez No.162, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, México Distrito Federal


10:00 Horas

5.-Presentación y Apertura de Proposiciones.

Aula No. 13, ubicada a un costado del edificio Arturo Mundet, calle Dr. Márquez No.162, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, México Distrito Federal


10:00 Horas

11

6.- Comunicación de fallo Aula No. 13, ubicada a un costado del edificio Arturo Mundet, calle Dr. Márquez No.162, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, México Distrito Federal


10:00 Horas

7.- Firma del contrato En el Departamento de Obra Pública ubicado en el edificio de Mantenimiento, calle Dr. Márquez No.162, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, CP. 06720, México Distrito Federal


10:00 a 18:00 Horas

5.- ACLARACIÓN DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LA CONVOCATORIA

5.1. Visita al Sitio de Realización de los Trabajos

La visita al sitio de realización de los trabajos será el día 10 de agosto de 2016 a las 10:00 horas, cita en el Aula No. 13, ubicada a un costado del Edificio Arturo Mundet, ubicado en la Calle de Dr. Márquez No. 162, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México (art. 31 fracción IX de la "Ley" de fecha 13 de enero de 2016).

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será obligatoria para los interesados, en su propuesta deberán incluir un escrito en el que manifieste que conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales así como los accesos a la obra, interferencias y considerar la logística para la realización de las maniobras dentro y fuera de la obra para la ejecución de la misma, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo. (Anexo H).

5.2. Lugar de la Junta de Aclaraciones

Posterior a la visita se llevará a cabo la junta de aclaraciones: el día 11 de agosto de 2016 a las 10:00 horas, cita en el Aula No. 13, ubicada a un costado del Edificio Arturo Mundet del Hospital Infantil de México Federico Gómez, cita en calle Dr. Márquez No.162, Col. Doctores, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México; siendo optativa la asistencia a la reunión (Art. 31 fracción X de la ley).

La solicitud de aclaración, podrán entregarse personalmente en la junta de aclaraciones, o enviarse a través de Comprante y al correo [email protected], según corresponda, a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta. A fin de agilizar el presente acto, se recomienda a los LICITANTES elaborar y presentar sus preguntas por escrito preferentemente desde la fecha de recepción de las CONVOCATORIA y hasta antes del inicio del acto, (presentando de manera opcional éstas en disquete en programa Word).

El acto será presidido por el servidor público designado por el hospital, quién deberá ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria.

12

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

5.3. Acta de la Junta de Aclaraciones

De la junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas del Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia, además contendrá la firma de los asistentes y las preguntas formuladas por los licitantes y las respuestas del Hospital Infantil de México Federico Gómez; debiendo entregar copia a los presentes y ponerse a disposición de los ausentes, en la Subdirección de Mantenimiento del Hospital Infantil de México Federico Gómez, ubicado en la Calle de Dr. Márquez No 162, Col Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México y a través del Sistema Compranet.

La falta de firma de alguno de los licitantes no invalidará el proceso de la Junta de Aclaraciones

6. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS6.1. Requisitos que deberán cumplir quienes deseen participar

La entrega de proposiciones se hará de manera presencial.

I. La documentación que se requiere a continuación podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta.

II. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, incluyendo correo electrónico; además de los documentos que deriven de los actos del procedimiento de contratación y, en su caso del contrato respectivo, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, mismas que surtirán todos sus efectos legales mientras no señale otro distinto Anexo C. Será motivo de descalificación el no presentarlo.

III. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen los artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como lo dispuesto en el artículo 8 fracción XX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (Anexo D) Será motivo de descalificación el no presentarlo.

IV. Copia certificada notarialmente de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior con el que determine un capital de trabajo mínimo de $ 20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 m.n.) requerido por la convocante, además se entregará adicionalmente, copia de la cédula profesional y registro ante S.H.C.P. del contador que realizó dicho balance. Esta información deberá ser presentada en forma legible, en papel membretado del profesional o empresa que efectúe estas obligaciones, especificando domicilio y número telefónico del mismo, el balance deberá presentarse en original para su cotejo. Será motivo de descalificación el no presentarlo.

V. Copia simple por ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición. No será motivo de descalificación el no presentarlo.

13

VI. Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que su representante cuente con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

a. De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el registro público de comercio, y

b. Del representante; nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó.

El licitante ganador deberá acreditar su existencia y personalidad jurídica, con las documentales siguientes: acta constitutiva, personas morales; acta de nacimiento, CURP, registro federal de contribuyentes y credencial del IFE para personas físicas) Anexo E. Será motivo de descalificación el no presentarlo.

VII. Original y Copia simple para cotejo del recibo de participación a la licitación. Será motivo de descalificación el no presentarlo.

VIII. Declaración de Integridad mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Hospital induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes (Anexo F). Será motivo de descalificación el no presentarlo.

IX. En su caso escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento con personas con discapacidad, cuya alta en el I.M.S.S. se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación pública, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a requerimiento del Hospital en caso de empate Técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de descalificación de la proposición (Requisitar Anexo No.G) Será motivo de descalificación el no presentarlo.

X. El concursante que resulte ganador en el proceso presentará un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para garantizar al Hospital Infantil de México Federico Gómez, que durante todo el proceso de la obra quedaran prohibidos los campamentos dentro de la misma. (Requisitar Anexo No.Q) Será motivo de descalificación el no presentarlo.

XI. La contratista que resulte ganadora, presentará carta compromiso que manifieste bajo protesta de decir verdad, que dará fiel cumplimento al programa de suministros de equipos mismo que deberá anexar a su propuesta, en donde registrará las fechas del fincado de los equipos y de llegada a la obra, comprometiéndose a presentar al Hospital Infantil de México Federico Gómez, la documentación que compruebe que está realizado el fincado de acuerdo a las fechas pactadas en sus programas respectivos, y si hubiere un atraso en el suministro de los mismos de más de 8 días , el Hospital Infantil de México Federico Gómez, aplicará las sanciones de ley. (Requisitar Anexo No.R) Será motivo de descalificación el no presentarlo.

14

La presentación de los documentos anteriores servirá para constatar que la persona cumple con los requisitos legales necesarios, sin perjuicio de su análisis detallado.

6.2. IdiomaTodos los documentos y correspondencia relacionados con la presente licitación, deberán estar escritos en español.

6.3. Moneda en que deberá presentar la propuesta económicaLa moneda en que deberá cotizarse la proposición será el Peso Mexicano.

6.4. Condiciones no negociablesSe hace del conocimiento del “Licitante” que los requisitos y condiciones de esta convocatoria, así como la documentación de las propuestas técnica y económica, no podrán ser negociados.

6.5. Contenido nacional del valor de la obraEl contenido nacional del valor de la obra que deberán cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la ejecución de los trabajos es de cuando menos el 50 %, en caso de que este porcentaje sea menor el licitante anexara a su propuesta el análisis del contenido nacional del valor de la obra en el que se justifique y exponga el porcentaje menor al solicitado

7- CONTENIDO DE LA PROPUESTA7.1. Proposiciones Condicionadas

Para los fines de la Licitación, el licitante no podrá condicionar en forma alguna la propuesta y el “Hospital” no aceptara propuestas alternativas.

7.2. Contenido de la PropuestaLa presentación y entrega de la proposición del “Licitante” se hará en el lugar y hora establecidos en la convocatoria de la licitación y contendrá los documentos siguientes:

1) Los Documentos Técnicos

2) Los Documentos Económicos

La documentación que contendrá el sobre se presentará firmada en todas sus hojas, por el representante legal o un representante con poder notarial para este tipo de actos, en señal de aceptación de lo ahí descrito.

El sobre se rotulará de la siguiente manera:

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZDR. MÁRQUEZ No. 162, COL. DOCTORES, CP. 06720, CIUDAD DE MÉXICO

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-012NBG999-N7-2016NOMBRE DE LA EMPRESA QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN:

3) Toda la documentación; formatos, modelos, catálogo de conceptos, constancias, minutas, croquis, planos, circulares y demás documentos que hayan sido entregados durante el procedimiento de licitación y que forman parte de la convocatoria deben ser devueltos firmados e integrados en el documento correspondiente.

15

4) En el caso de que el licitante entregue información de naturaleza confidencial, deberá señalarlo expresamente por escrito a este Hospital, para los efectos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

7.3. Requisitos para la aceptación de proposiciones1) Con fundamento en el artículo 31, fracción XXIII, de la “Ley”, que a la letra dice “señalamiento de las

causas expresas de desechamiento, el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en las convocatoria de licitación, así como la comprobación de que el licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes”. La propuesta deberá incluir cada uno de los documentos solicitados en la Guía para presentar la Propuesta. Será condición indispensable para que la propuesta sea aceptada, que se incluya toda la documentación relativa a la convocatoria a esta licitación en el sobre cerrado.

Para facilitar la revisión de cada documento, se deberá entregar en orden progresivo como se marca en la guía. No serán objeto de evaluación, las condiciones establecidas por El “Hospital” que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la conducción de los actos de la licitación; así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no afecte la solvencia de las propuestas.

2) Todos los documentos que formen parte de la propuesta, deberán estar firmados por el representante legal, en cada una de las fojas de su integración.

3) Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los licitantes.

7.4. Participación ConjuntaPara los interesados que decidan agruparse para presentar una propuesta, deberán acreditar en forma individual los requisitos señalados, además de entregar copia del convenio a que se refiere el artículo 36 de la Ley, La presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y la del convenio deberán hacerse por el representante común, apegándose a lo establecido en dicho artículo de la Ley

7.5. Guía para presentar la Propuesta (Técnica y Económica)Las propuestas deberán presentarse en el siguiente orden:

A elección de licitante la siguiente documentación podrá integrarse dentro o fuera del sobre de la proposición

NÚM. DESCRIPCIÓN SE ANEXA MODELO.

DOCUMENTOS DEL LICITANTE.I. Manifestación Escrita de conocer el contenido del modelo de contrato y su

conformidad de ajustarse a sus términos (Adjunto al escrito se integraran las convocatoria de licitación y el modelo de contrato debidamente rubricado). Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Anexo A

II. Manifestación Escrita de parte o partes de la obra que requiere subcontratar como lo establece en el Punto 3.7 de la presente convocatoria. Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Anexo B

16

III. Escrito en el que manifieste el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, indicando la licitación en la que participa. Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Anexo C

IV. Escrito mediante el cual declare que no se encuentra en ninguno de los supuestos que establecen los artículos 31 fracción XIV, 51 y 78 de la Ley. Será motivo de descalificación el no presentarlo

Anexo D

V. Copia certificada ante notario público de la declaración fiscal o balance general auditado de la empresa, correspondiente al ejercicio fiscal inmediato anterior con el que determine un capital de trabajo mínimo de $ 20,000,000.00 (Veinte millones de pesos 00/100 m.n.) requerido por la convocante, además se entregará adicionalmente, copia de la cédula profesional y registro ante S.H.C.P. del contador que realizó dicho balance. Esta información deberá ser presentada en forma legible, en papel membretado del profesional o empresa que efectúe estas obligaciones, especificando domicilio y número telefónico del mismo, el balance deberá presentarse en original para su cotejo. Será motivo de descalificación el no presentarlo

VI. Copia simple por ambas caras de la identificación oficial vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y en el caso de personas morales de la persona que firme la proposición. No será motivo de descalificación el no presentarlo

VII. Escrito mediante el cual el representante de la persona moral manifieste que su representante cuente con facultades suficientes para comprometer a su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:De la persona moral: clave del registro federal de contribuyentes, denominación o razón social, descripción del objeto social de la empresa; relación de los nombres de los accionistas, número y fecha de las escrituras públicas en las que conste el acta constitutiva y, en su caso sus reformas o modificaciones, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que las protocolizó; asimismo los datos de inscripción en el registro público de comercio, yDel representante; nombre del apoderado; número y fecha de los instrumentos notariales de los que se desprendan las facultades para suscribir la proposición, señalando nombre, número y circunscripción del notario o fedatario público que los protocolizó. Será motivo de descalificación el no presentarlo

Anexo E

VIII. Declaración de Integridad mediante la cual los licitantes manifiesten de que por sí mismo o a través de interpósita persona se abstendrán de adoptar conductas para que los servidores públicos del Hospital induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación que les otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes. Será motivo de descalificación el no presentarlo

Anexo F

IX. Original y Copia simple para cotejo del recibo de participación a la licitaciónSerá motivo de descalificación el no presentarlo

X. En su caso escrito mediante el cual los participantes manifiesten que en su planta laboral cuentan cuando menos con un cinco por ciento con personas con discapacidad, cuya alta en el I.M.S.S. se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la licitación pública, obligándose a presentar en original y copia para cotejo las altas mencionadas, a

Anexo G

17

requerimiento del Hospital en caso de empate Técnico. La falta de presentación de este escrito no será causa de desechamiento de la proposición Será motivo de descalificación el no presentarlo

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA


DOCUMENTOS DEL LICITANTE.XI. Manifestación de conocer el sitio de realización de los trabajos Será motivo de

descalificación el no presentarloAnexo H

XII. Descripción de la Planeación Integral del Licitante para realizar los trabajos incluyendo el procedimiento constructivo de ejecución de los trabajos, considerando, en su caso, las restricciones técnicas que procedan conforme a los proyectos y que establezca el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Será motivo de descalificación el no presentarlo

XIII. Currículum de cada uno de los profesionales técnicos que serán responsables de la Dirección, Administración y Ejecución de las Obras, los que deberán tener experiencia en trabajos similares en hospitales. Será motivo de descalificación el no presentarlo

Anexo I

XIV. Documentos que acrediten 10 años de experiencia y capacidad técnica de trabajos similares en hospitales, con la identificación de los trabajos realizados por el licitante y su personal, en los que sea comprobable su participación, anotando el nombre de la contratante, descripción de las obras, importes totales, importes ejercidos o por ejercer, periodo de ejecución y las fechas previstas de terminación, según el caso, anexando el total de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la publicación de la convocatoria de esta licitación y con un importe no menor a $ 20,000,000.00 (veinte millones de pesos 00/100 m.n.), .copia de los contratos debidamente firmados en los que se compruebe su participación, incluyendo periodo de ejecución, importe del contrato y hoja de firmas, anexando copia de las fianzas de vicios ocultos y actas de entrega recepción debidamente firmadas. Será motivo de descalificación el no presentarlo

Anexo CC

XV. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, arrendadas con o sin opción a compra, su ubicación física, modelo y usos actuales, así como la fecha en que se dispondrá de estos insumos en el sitio de los trabajos conforme al programa presentado; tratándose de maquinaria o equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resultare ganador. Será motivo de descalificación el no presentarlo

Anexo J

XVI. Cuando se requiera de materiales, maquinaria y equipo de instalación Anexo K

18

permanente de origen extranjero de los señalados por la secretaría de economía, se deberá entregar además de los anteriores, una manifestación escrita de que los precios consignados en su proposición no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios; Será motivo de descalificación el no presentarlo

XVII. Modelo de contrato. Será motivo de descalificación el no presentarlo Anexo L

XVIII. Acreditación de contenido nacional, Será motivo de descalificación el no presentarlo

Anexo M

XIX. Requisitar debidamente el Anexo N donde demuestre que los contratos celebrados a la fecha no se han visto afectados en las garantías por vicios ocultos o mala calidad de los trabajos, no se han aplicado penas convencionales o se han rescindido administrativamente los mismos; en las obras contratadas en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria a la presente licitación. Será motivo de descalificación el no presentarlo

Anexo N

XX. Formato bajo protesta de decir verdad en la cual manifieste la estratificación de la empresa que representa, con respecto a MIPYMES, lo anterior de acuerdo a las nuevas disposiciones emitidas por la Secretaria de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de junio de 2009,

Anexo O

XXI. Incorporación a cadenas productivas Anexo P(Informativo)

XXII. Escrito en el que manifieste balo protesta de decir verdad, que tomará las medidas necesarias para garantizar al Hospital Infantil de México Federico Gómez, que durante todo el proceso de la obra quedaran prohibidos los campamentos dentro de la misma

Anexo Q

XXIII. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que dará fiel cumplimiento al programa de suministros de equipos, mismo que deberá anexar a su propuesta, en donde registrará las fechas del fincado de los equipo y de la llegada a la obra, comprometiéndose a presentar al Hospital Infantil de México Federico Gómez, la documentación que compruebe que está realizado el fincado de acuerdo a las fechas pactadas en sus programas respectivos, y su hubiere un retraso en el suministro de los mismos de más de 8 días, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, aplicará las sanciones de ley

Anexo R

XXIV. Tres cartas de recomendación de Instituciones Públicas, donde realizaron trabajos, de 2010 a 2016.Será motivo de descalificación el no presentarlo

Anexo R-1

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA


DOCUMENTOS DEL LICITANTE.XXV. Análisis del total de los precios unitarios de los conceptos de trabajo,

determinados y estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales, donde se incluirán los

Anexo S

19

materiales a utilizar con sus correspondientes consumos y costos, y de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción con sus correspondientes rendimientos y costos; este se proporcionará por parte de licitante en CD en formato de Excel. Será motivo de descalificación el no presentarlo.

XXVI. Listado de insumos que intervienen en la integración de la proposición, agrupado por materiales más significativos, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las cantidades a utilizar, sus respectivas unidades de medición y sus importes; Será motivo de descalificación el no presentarlo.

XXVII. Análisis, cálculo e integración del factor de salario real conforme a lo previsto en este reglamento, anexando el tabulador de salarios base de mano de obra por jornada diurna de ocho horas e integración de los salarios; Será motivo de descalificación el no presentarlo.

XXVIII. Análisis, cálculo e integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, debiendo considerar éstos, para efectos de evaluación, costos y rendimientos de máquinas y equipos nuevos, Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Anexo T

XXIX. Análisis, cálculo e integración de los costos indirectos, identificando los correspondientes a los de administración de oficinas de campo y los de oficinas centrales; Será motivo de descalificación el no presentarlo.

XXX. Análisis, cálculo e integración del costo por financiamiento, debiendo considerar en su análisis la tasa de interés que emite el Banco de México en el mes anterior a la fecha de publicación de la convocatoria y un plazo para el cobro de la primera estimación de 40 días; Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Anexo U

XXXI. Utilidad propuesta por el licitante; Será motivo de descalificación el no presentarlo.

XXXII. Catálogo de conceptos, conteniendo descripción, unidades de medición, cantidades de trabajo, precios unitarios con número y letra e importes por partida, subpartida, concepto y del total de la proposición. Este documento formará el presupuesto de la obra que servirá para formalizar el contrato correspondiente, el licitante deberá presentar adicionalmente la información solicitada en este punto en CD y en formato de Excel, Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Anexo V

XXXIII. Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones, calendarizado y cuantificado conforme a los periodos determinados por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, dividido en partidas y subpartidas, del total de los conceptos de trabajo, utilizando preferentemente diagramas de barras, o bien, redes de actividades con ruta crítica, y Será motivo de descalificación el no presentarlo.

Anexo W

XXXIV. Programas de erogaciones a costo directo calendarizados y cuantificados en partidas y subpartidas de utilización, conforme a los periodos determinados por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, para los siguientes rubros:

a. De la mano de obra;

b. De la maquinaria y equipo de construcción, identificando su tipo y características;

Anexos X,Y,Z y AA

20

c. De los materiales expresados en unidades convencionales y volúmenes requeridos.

d. De utilización del personal profesional técnico, administrativo y de servicio encargado de la dirección, administración y ejecución de los trabajos.

e. Programa de logística de los trabajo por áreas

Será motivo de descalificación el no presentar estos anexos.

XXXV. Carta compromiso de la proposición. Anexo BB

TODA LA PROPUESTA SE DEBE PRESENTAR DIGITALIZADA EN FORMATO PDF, CLASIFICADA Y SEPARADA POR CADA UNO DE LOS PUNTOS Y ANEXOS, SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION EL NO PRESENTARLO.8.-PROCEDIMIENTO LICITATORIO8.1. Acto de Presentación y Apertura de ProposicionesLa recepción de las proposiciones se realizará en el lugar, hora y fechas señalados en la convocatoria de la licitación. No LO-012NBG999-Nx-2016, no se recibirá ninguna propuesta después de iniciado el acto de presentación y apertura de proposiciones.

Una recibidos los sobres cerrados, que presumiblemente contienen las propuestas técnicas y económicas presentadas por las licitantes, se procederá a la recepción de las proposiciones de los licitantes y a la apertura de los sobres, verificando que cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria de esta licitación haciendo mención de aquellas empresas que cumplan cuantitativamente, verificando únicamente la presentación de los documentos, sin entrar a la revisión de su contenido

Posteriormente se evaluará de manera cualitativa cada una de las proposiciones presentadas por las empresas licitantes, donde se realizará el estudio detallado de las proporciones presentadas, a efecto de que el hospital tenga los elementos necesarios para determinar la solvencia de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas.

De entre los licitantes que asistan elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que “El Hospital” designe, rubricarán el Catálogo de Conceptos (Anexo M y el Programa General de los trabajos (Anexo N); y en su caso, de los representantes del Órgano Interno de Control y del Departamento de Asuntos Jurídicos del “Hospital”.

Se levantará acta del acto de presentación y apertura de proposiciones, en la que se hará constar Fecha, lugar y hora, servidor público encargado de presidir el acto, nombre de los licitantes, las propuestas aceptadas para su análisis, sus importes, señalando la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el fallo conforme lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley.

El acta será firmada por cada uno de los participantes y se pondrá a su disposición o se les entregará copia de la misma. Dicha acta se pone a disposición de los “Licitantes” que no hayan asistido, para efecto de su notificación, a partir de esta fecha y durante los siguientes cinco días hábiles, en la Oficina del Departamento de obra Pública del Hospital Infantil de México Federico Gómez ubicada en la Calle de Dr. Márquez No. 162, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, Ciudad de México.

21

8.2.-. Características del Acto de Presentación y Apertura de las Propuestasa) La presentación y apertura de proposiciones se realizará en un solo acto; así como la asistencia de

cualquier interesado,

b) A los actos del procedimiento de la licitación pública cualquier persona podrá asistir en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de intervenir en cualquier forma en los mismos.

8.3.-Criterios de Evaluación de las PropuestasAspectos Técnicos.Para hacer la evaluación de las proposiciones en sus aspectos técnicos, el “HOSPITAL” verificará que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en esta convocatoria.

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada;

II. Que los profesionales técnicos que se encargarán de la dirección de los trabajos, cuenten con la experiencia y capacidad necesaria para llevar la adecuada administración de los trabajos.

En los aspectos referentes a la experiencia y capacidad técnica que deban cumplir los licitantes, se deberán considerar, entre otros, el grado académico de preparación profesional, la experiencia laboral específica en obras similares y la capacidad técnica de las personas físicas que estarán relacionados con la ejecución de los trabajos;

III. Que los licitantes cuenten con la maquinaria y equipo de construcción adecuado, suficiente y necesario, sea o no propio, para desarrollar los trabajos que se convocan;

IV. Que la planeación integral propuesta por el licitante para el desarrollo y organización de los trabajos, sea congruente con las características, complejidad y magnitud de los mismos;

V. Que el procedimiento constructivo descrito sea aceptable porque demuestra que el licitante conoce los trabajos a realizar y que tiene la capacidad y la experiencia para ejecutarlos satisfactoriamente; dicho procedimiento debe ser acorde con el programa de ejecución considerado en su proposición, y

VI. Que los estados financieros, se verificarán, los siguientes aspectos:

a. Que el capital neto de trabajo del licitante sea suficiente para el financiamiento de los trabajos a realizar, de acuerdo con su análisis financiero presentado;

b. Que el licitante tenga capacidad para pagar sus obligaciones, y

c. El grado en que el licitante depende del endeudamiento y la rentabilidad de la empresa.

VII DE LOS PROGRAMAS:

a. Que el programa de ejecución de los trabajos corresponda al plazo establecido por el hospital;

b. Que los programas específicos cuantificados y calendarizados de suministros y utilización, sean congruentes con el programa calendarizado de ejecución general de los trabajos;

c. Que los programas de suministro y utilización de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción, sean congruentes con los consumos y rendimientos considerados por el licitante y en el procedimiento constructivo a realizar;

22

d. Cuando se requiera de equipo de instalación permanente, deberá considerarse que los suministros sean congruentes con el programa de ejecución general, y

e. Que los insumos propuestos por el licitante correspondan a los periodos presentados en los programas;

VIII. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO:

a. Que la maquinaria y el equipo de construcción sean los adecuados, necesarios y suficientes para ejecutar los trabajos objeto de la licitación, y que los datos coincidan con el listado de maquinaria y equipo presentado por el licitante;

b. Que las características y capacidad de la maquinaria y equipo de construcción consideradas por el licitante, sean las adecuadas para desarrollar el trabajo en las condiciones particulares donde deberá ejecutarse y que sean congruentes con el procedimiento de construcción propuesto por el contratista, o con las restricciones técnicas, cuando el hospital fije un procedimiento, y

c. Que en la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de éstos sean considerados como nuevos, para lo cual se deberán apoyar en los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

IX. DE LOS MATERIALES:

a. Que en el consumo del material por unidad de medida, determinado por el licitante para el concepto de trabajo en que intervienen, se consideren los desperdicios, mermas, y, en su caso, los usos de acuerdo con la vida útil del material de que se trate, y

b. Que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas en las normas de calidad y especificaciones generales y particulares de construcción establecidas en las convocatoria, y

X. DE LA MANO DE OBRA:

a. Que el personal administrativo, técnico y de obra sea el adecuado y suficiente para ejecutar los trabajos;

b. Que los rendimientos considerados se encuentren dentro de los márgenes razonables y aceptables de acuerdo con el procedimiento constructivo propuesto por el licitante, considerando los rendimientos observados de experiencias anteriores, así como las condiciones ambientales de la zona y las características particulares bajo las cuales deben realizarse los trabajos, y

c. Que se hayan considerado trabajadores de la especialidad requerida para la ejecución de los conceptos más significativos.

Aspectos Económicos.1. Para hacer la evaluación de las proposiciones en sus aspectos económicos, el “hospital” verificará que

las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación.

I. Que cada documento contenga toda la información solicitada, y

II. Que los precios propuestos por el licitante sean aceptables; es decir, que sean acordes con las condiciones vigentes en el mercado internacional, nacional o de la zona o región en donde se ejecutarán los trabajos, individualmente o conformando la proposición total.

III. Del presupuesto de obra:

23

a. Que en todos y cada uno de los conceptos que lo integran se establezca el importe del precio unitario;

b. Que los importes de los precios unitarios sean anotados con número y con letra, los cuales deberán ser coincidentes entre sí y con sus respectivos análisis; en caso de diferencia, deberá prevalecer el que coincida con el del análisis de precio unitario correspondiente o el consignado con letra cuando no se tenga dicho análisis, y

c. Verificar que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente; en el caso de que una o más tengan errores, se efectuarán las correcciones correspondientes; el monto correcto, será el que se considerará para el análisis comparativo de las proposiciones;

IV. Verificar que el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios, se haya realizado de acuerdo con lo establecido en el reglamento, debiendo revisar:

a. Que los análisis de los precios unitarios estén estructurados con costos directos, indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y cargos adicionales;

b. Que los costos directos se integren con los correspondientes a materiales, equipos de instalación permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construcción;

c. Que los precios básicos de adquisición de los materiales considerados en los análisis correspondientes, se encuentren dentro de los parámetros de precios vigentes en el mercado;

d. Que los costos básicos de la mano de obra se hayan obtenido aplicando los factores de salario real a los sueldos y salarios de los técnicos y trabajadores, conforme a lo previsto en el reglamento;

e. Que el cargo por el uso de herramienta menor, se encuentre incluido, bastando para tal efecto que se haya determinado aplicando un porcentaje sobre el monto de la mano de obra, requerida para la ejecución del concepto de trabajo de que se trate, y

f. Que los costos horarios por la utilización de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado por hora efectiva de trabajo, debiendo analizarse para cada máquina o equipo, incluyendo, cuando sea el caso, los accesorios que tenga integrados;

V. Verificar que los análisis de costos directos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el reglamento, debiendo además considerar:

a. Que los costos de los materiales considerados por el licitante, sean congruentes con la relación de los costos básicos y con las normas de calidad especificadas en las convocatoria de la licitación;

b. Que los costos de la mano de obra considerados por el licitante, sean congruentes con el tabulador de los salarios y con los costos reales que prevalezcan en la zona donde se ejecutarán los trabajos, y

c. Que los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción se hayan determinado con base en el precio y rendimientos de éstos considerados como nuevos, para lo cual se tomarán como máximos los rendimientos que determinen los manuales de los fabricantes respectivos, así como las características ambientales de la zona donde vayan a realizarse los trabajos;

VI. Verificar que los análisis de costos indirectos se hayan estructurado y determinado de acuerdo con lo previsto en el reglamento, debiendo además considerar:

a. Que el análisis se haya valorizado y desglosado por conceptos con su importe correspondiente, anotando el monto total y su equivalente porcentual sobre el monto del costo directo;

24

b. Constatar que para el análisis de los costos indirectos se hayan considerado adecuadamente los correspondientes a las oficinas centrales del licitante, los que comprenderán únicamente los necesarios para dar apoyo técnico y administrativo a la superintendencia del contratista encargado directamente de los trabajos y los de campo necesarios para la dirección, supervisión y administración de la obra, y

c. Que no se haya incluido algún cargo que, por sus características o conforme a las convocatoria de la licitación, su pago deba efectuarse aplicando un precio unitario específico;

VII. Verificar que en el análisis y cálculo del costo financiero se haya estructurado y determinado considerando lo siguiente:

a. Que los ingresos por concepto del o los anticipos (en su caso) que le serán otorgados al contratista, durante el ejercicio del contrato y del pago de las estimaciones, consideren la periodicidad y su plazo de trámite y pago; deduciendo del monto de las estimaciones la amortización de los anticipos;

b. Que el costo del financiamiento esté representado por un porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos;

c. Que la tasa de interés aplicable esté definida con base en un indicador económico específico;

d. Que el costo del financiamiento sea congruente con el programa de ejecución valorizado con montos mensuales, y

e. Que la mecánica para el análisis y cálculo del costo por financiamiento empleada por el licitante sea congruente con lo que se establezca en las convocatoria de la licitación;

VIII. Verificar que el cargo por utilidad fijado por el licitante se encuentre de acuerdo a lo previsto en el reglamento;

IX. Verificar que el importe total de la proposición sea congruente con todos los documentos que la integran, y

X. Que los programas específicos de erogaciones de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo de construcción y de instalación permanente, sean congruentes con el programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos.

8.4. Criterios de AdjudicaciónA. En el aspecto técnico, se verificará que los recursos propuestos por el licitante sean suficientes

para poder realizar en tiempo y con la calidad requerida los trabajos solicitados por “El Hospital” y que cumplan con lo indicado en las convocatoria de la licitación y con lo establecido en e los artículos 31, 44, 45-a, 61 y 254 del reglamento.

B. En el aspecto económico se verificará que en las propuestas presentadas, los precios de los insumos sean los correspondientes a los establecidos en el mercado nacional y cumplan con lo indicado en las convocatoria de la licitación y lo establecido en el artículo 63 fracción II del reglamento.

El contrato se adjudicara de entre los licitantes, a aquel cuya propuesta resulte solvente por que reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en estas convocatoria de licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “Hospital”, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respetivas, siendo la propuesta que resulte más conveniente para el “Hospital”, sobre la base de puntos y porcentajes en cuanto precio y calidad.

25

8.5. Causales de Desechamientoa) Que no tome en cuenta lo establecido en la minuta de la junta de aclaraciones.

b) El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “Hospital”, así como la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar los costos de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes;

c) Que contravenga alguno de los supuestos señalados en los artículos 51 y 78 de la “Ley”.

d) Que contravenga los criterios de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a realizar, que sean considerados expresamente en la convocatoria de licitación por El “Hospital” y que sean estrictamente necesarias para la evaluación de las propuestas o la realización de los trabajos.

e) Se acredite que la información o documentación proporcionada por los licitantes es falsa;

f) Que el importe total de la proposición sea de tal forma bajo, que el “Hospital” considere que el postor no podrá ejecutar la obra, lo cual se traduciría en falta de cumplimiento al contrato. Porque contiene rendimientos o precios unitarios evidentemente desproporcionados o si discrepan de una manera inconveniente de los de la región donde se realizaran los trabajos.

Las Propuestas desechadas durante la licitación pública podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista una inconformidad en trámite en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos el Hospital podrá proceder a su devolución o destrucción.

8.6.- Dictamen y Acto de FalloLa emisión del fallo se llevara al cabo en la fecha, hora y lugar, señalados en el calendario de eventos (punto 12 de esta convocatoria).

1. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a la persona que, de entre los “Licitantes”, a aquél cuya propuesta resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria de esta licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el “HOSPITAL”, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el “HOSPITAL”, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

1. Con fundamento en el artículo 38, segundo párrafo de la “Ley”, en caso de empate técnico entre las empresas “Licitantes”, El “Hospital” adjudicarán la obra, en igualdad de condiciones, a las empresas que tengan en su planta laboral un cinco por ciento de personas con discapacidad, cuya alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social se haya dado con seis meses de antelación al momento del cierre de la Licitación Pública. (Anexo G).

2. En cumplimiento al oficio circular número SACN/300/414/2003 emitido por la Secretaria de la Función Pública, él “contratista” deberá manifestar bajo protesta de decir la verdad ante el Hospital o entidad convocante, que tomará las medidas necesarias para asegurarse de que cualquier extranjero que sea contratado por este o por los subcontratistas o proveedores involucrados en el proyecto de que se trate, para efectos del desarrollo, implementación y puesta en marcha del mismo, contará con la autorización de la autoridad migratoria para internarse en el país con la

26

calidad y característica migratoria que le permita trabajar en las actividades para las que haya sido contratado, de conformidad con la Ley General de Población y su Reglamento.

El contratista deberá indicar además, que tanto él, como sus correspondientes subcontratistas o proveedores, se comprometen a dar aviso a la Secretaría de Gobernación en un término de quince días contados a partir de la fecha en que se tengan conocimiento de cualquier circunstancia que altere o pueda modificar las condiciones migratorias a las que se encuentra sujeto cualquier empleado de nacionalidad extranjera a su servicio, obligándose a sufragar los gastos que origina la expulsión de extranjero de que se trate, cuando la Secretaría de Gobernación así lo ordene, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley General de Población..”

Tal prevención solo será exigible al licitante que resulte adjudicado en la presente licitación, y su cumplimento se hará con la presentación previa a la formalización del contrato, de la manifestación por escrito que contemple dicha prevención.

Además de solicitar opinión de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, a través de mi portal del S.A.T. el cual será remitido al “Hospital”

3. Al finalizar la evaluación de las proposiciones, esta convocante adjudicará el contrato al licitante cuya proposición resulte solvente por reunir, conforme a los criterios de evaluación que establecen estas convocatoria de licitación, de conformidad con la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por esta convocante, y garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

I. Criterio relativo al Precio.

Representado por la proposición solvente cuyo precio o monto sea el más bajo, o la de menor valor presente, la que tendrá una ponderación de: 50 puntos.En estos términos, la puntuación que se le asigne a las demás proposiciones que hayan resultado solventes se determinará atendiendo a la siguiente fórmula:

PAj = 50(PSPMB/PPj) Para toda j = 1, 2,..,n

Donde:

PAj = Puntos a asignar a la proposición j

PSPMB = proposición solvente cuyo precio es el más bajo, o la de menor valor presente.

PPj = Precio de la proposición j

El subíndice j representa a las demás proposiciones determinadas como solventes como resultado de la evaluación.

En las presentes convocatoria no se aplicará el criterio manifestado en los dos últimos párrafos del artículo 37 A Fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas.

II. Criterio relativo a la Calidad.

La calidad atenderá a los rubros de especialidad, experiencia y capacidad técnica en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley. Dichos rubros, en su puntaje, deberán tener una ponderación en conjunto de 30 puntos.Los 30 puntos se distribuirán como sigue:

a. Especialidad.- Mayor número de contratos de obras ejecutadas de la misma naturaleza a los que se convocan en un plazo máximo de cinco años previos a la fecha de publicación de la convocatoria. Para este rubro se asignará una ponderación de 10 puntos.

27

b. Experiencia.- Mayor tiempo del licitante realizando obras similares en aspectos relativos a monto, complejidad o magnitud. Para este rubro se asignará una ponderación de 10 puntos.

c. Capacidad Técnica.- Se asignará un puntaje de 10 puntos, distribuidos como sigue:

1. Mayor experiencia laboral del personal responsable de los trabajos convocados en la materia objeto de la contratación, de conformidad con la información proporcionada en términos del artículo 44 y 45 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Se asignarán 3 puntos.

2. Ausencia de antecedentes de afectación de garantías por vicios ocultos o de mala calidad de los trabajos, o su equivalente en el extranjero en un lapso no mayor a cinco años. Se asignarán 3 puntos.

3. Certificación relacionada con el objeto de la obra o servicio a contratar en materia de calidad, seguridad o medio ambiente. Se asignarán 4 puntos.

En caso de seleccionar más de una certificación de las antes señaladas los 4 puntos se distribuirán proporcionalmente.

La certificación antes aludida deberá ser emitida conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y, tratándose de extranjeros, se aceptarán normas equivalentes.

III. Criterio relativo al Financiamiento.

Que se pondere la proposición que aporte las mejores condiciones de financiamiento para la Hospital o entidad. En las convocatoria de los procedimientos de contratación se indicará, cuando menos, el horizonte a considerar y la tasa de descuento correspondiente. Su ponderación será de 10 puntos.Este criterio se pondera con 10 puntos.

IV. Criterio relativo a la Oportunidad.

Que se hayan ejecutado obras con contratos terminados en costo y tiempo en los términos del último párrafo del artículo 36 de la Ley, considerando los siguientes rubros que en su puntaje en conjunto tendrá una ponderación de 30 puntos.Los diez puntos se distribuirán como sigue:

a.- Grado de cumplimiento en los contratos celebrados y concluidos por el licitante en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, para lo cual se dividirá el monto de las penas convencionales aplicadas entre el valor total del contrato. Cuando se trate de varios contratos, el grado de cumplimiento se aplicará para cada contrato y el resultado se ponderará con el valor que se obtenga de dividir el monto de cada uno de los contratos considerados en el ejercicio entre su sumatoria total. Al mayor grado de cumplimiento se asignarán 25 puntos.

b.- Que los contratos de obra pública celebrados en un lapso no mayor a cinco años previos a la publicación de la convocatoria, no hayan sido objeto de rescisión administrativa o de alguna figura jurídica equivalente en el extranjero. Se asignarán 5 puntos.

V. Criterio relativo al Contenido Nacional.

Para la presente licitación no aplica este criterio por lo que tendrá un valor de cero.

La suma de los cinco criterios anteriormente descritos será menor o igual a 120 puntos.Para la asignación de puntos de los criterios establecidos en las fracciones II a V, a cada una de las proposiciones determinadas como solventes, se aplicará una regla de tres simple, considerando como base la proposición solvente que reciba mayor puntaje en cada uno de los criterios enunciados.

28

La información relativa a los criterios establecidos en las fracciones II y IV, podrá ser aquella que conste en el registro de contratistas del Hospital o, en su defecto, la que proporcionen los licitantes en su proposición en términos de la convocatoria de licitación.

Atendiendo a lo anterior, la proposición solvente económicamente más conveniente para el Estado será aquella que reúna la mayor puntuación conforme a la valoración de los criterios y parámetros descritos, siempre y cuando su precio o monto no exceda del 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación.

Si el precio o monto de la proposición determinada como la económicamente más conveniente para el Hospital Infantil de México Federico Gómez tiene una diferencia superior al 7% respecto del precio o monto de la determinada como la solvente más baja como resultado de la evaluación, se adjudicará a la que le siga en puntaje hacia abajo, pero la diferencia de su precio sea menor o igual al 7% señalado, y así sucesivamente hasta que se obtenga la proposición que será adjudicada.

En caso de existir empate técnico entre los licitantes cuyas proposiciones resulten solventes, se procederá de acuerdo a lo establecido en el Artículo 67 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

4. Terminado el evento de notificación de fallo, el documento se colocará en lugar visible de las Oficinas de la Subdirección de Mantenimiento en la Calle de Dr. Márquez No 162, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06720, México Distrito Federal; además del sistema Compranet para todos aquellos licitantes que no hayan asistido para efecto de notificación

El “Licitante” a quien se le adjudique el contrato, deberá presentar las garantías de cumplimiento de contrato y sobre la entrega de anticipo (en su caso), correspondientes al monto de su propuesta, (en su caso), dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación de fallo así como la fianza de vicios ocultos al término de los trabajos.

La notificación del fallo obligará a “El Hospital” y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo dispuesto en la fracción II del artículo 48 de la Ley.

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en el párrafo anterior, “El Hospital” podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente para el Hospital, de conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Tratándose de una evaluación de puntos y porcentajes, el contrato podrá adjudicarse a la que le siga en calificación y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la adjudicación.

Si “El Hospital” no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria de la licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, “El Hospital”, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el contratista en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la dependencia o entidad de que se trate. (Art. 47 de la Ley)

29

Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere la Ley deberán garantizar:

I. Los anticipos que reciban. (En su caso) Estas garantías deberán presentarse en la fecha y lugar establecidas en la convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, y

II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar establecidos en la convocatoria de la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo.

Las Propuestas desechadas durante la licitación pública podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurridos 60 días naturales contados a partir de la fecha en que se de a conocer el fallo respectivo, salvo que exista una inconformidad en trámite en cuyo caso las propuestas deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes, agotados dichos términos el Hospital podrá proceder a su devolución o destrucción.

9.- CASOS EN QUE LA LICITACIÓN NO SE CONCLUYE9.1. Licitación DesiertaEn términos del Artículo 40 de la “Ley” el “Sistema” podrá cancelar la licitación por caso fortuito o de fuerza mayor. De igual manera, podrá cancelar la licitación cuando existan circunstancias debidamente justificadas que provoquen la extinción de la necesidad de contratar las obras y de continuar con los procedimientos de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio al “Sistema”.

Se hace del conocimiento del “Licitante” que con fundamento en el artículo 40 de la “Ley”, la Hospital procederá a declarar una licitación desierta cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las convocatoria de la licitación, o sus precios no fueran aceptables, y expedirán una segunda convocatoria.

Se hace del conocimiento del “Licitante” que con fundamento en el artículo 40 de la “Ley”, la Hospital procederá a declarar una licitación desierta cuando las propuestas presentadas no reúnan los requisitos de las convocatoria de la licitación, o sus precios no fueran aceptables, y expedirán una segunda convocatoria.

9.2. Cancelación de la Licitación También se podrá cancelar la licitación por caso fortuito o fuerza mayor o, cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la propia Entidad, quien dará a conocer la decisión por escrito

9.3. Suspensión y Nulidad Parcial o Total del Procedimiento de ContrataciónLa S.F.P. en uso de sus facultades podrá suspender el procedimiento de contratación o determinar su nulidad parcial o total, en los términos de los artículos 88 de la “Ley”.

Si desaparecen las causas que hubiesen motivado la suspensión temporal de la licitación, se reanudara la misma, previo aviso por escrito a todos los licitantes que no hubiesen sido descalificados.

30

10.- FIRMA DEL CONTRATO10.1. De la Formalización del ContratoLa formalización del contrato se llevara al cabo en la fecha, hora y lugar señalados en el calendario de eventos punto 4.4 de esta convocatoria.

I. El contrato debe corresponder al modelo proporcionado en los documentos de licitación la cual se le incorporarán todos los acuerdos entre las dos partes, y la formalización de dicho documento se hará dentro de los treinta días naturales siguientes al de la notificación de fallo, con fundamento en el artículo 47 de la “Ley”.

II. El “Licitante” a quien se le adjudique el respectivo contrato de no firmarlo por causas imputables al mismo será sancionado en los términos del artículo 78 de la “Ley”.

III. La firma del contrato, por parte del “Contratista” no será mayor de quince días hábiles, contado a partir de la notificación de fallo.

IV. Si El “Hospital” no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de las convocatoria de licitación que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la dependencia o entidad, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido para preparar y elaborar su propuesta, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

V. Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de la entidad de que se trate.

10.2 Garantías y SegurosPara garantizar el anticipo (en su caso) el contratista entregara la garantía prevista en el artículo 48, fracción I de la “Ley”, por el importe total de la factura que presente para cobro del anticipo otorgado.

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, el “Contratista” entregará una fianza que cubrirá el 10% (diez por ciento) del valor total del contrato, así mismo deberá garantizar el total del anticipo ( en su caso ) previo a su otorgamiento mediante una fianza.

Concluidos los trabajos y no obstante su recepción formal, el “Contratista” quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de los vicios ocultos, y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo. Para garantizar mediante una fianza del 10% (diez por ciento) del valor total del contrato, durante un plazo de doce meses el cumplimiento de las obligaciones antes citadas, el “Contratista” podrá elegir entre las opciones señaladas en el artículo 66 de la “Ley”.

Las contratistas participantes deberán presentar un proyecto de póliza de acuerdo a la solicitud del Hospital Infantil de México Federico Gómez, y el contratista que resulte adjudicado, se obliga a presentar la póliza de seguro que garantice la obra durante todo el proceso de construcción, cubriendo lo siguiente:

a. Tipo de póliza obra civil.

b. Coberturas: básicas para la obra.

c. Coberturas adicionales: contra siniestros como terremotos, inundaciones e incendios.

d. Cobertura amplia durante el periodo de construcción, que cubra el costo de la reparación de daños que sufra la obra durante la ejecución de la misma.

31

e. Cobertura a estructuras existentes y/o propiedades del hospital como maquinaria que puedan resultar dañadas por estar situadas en las inmediaciones del sitio de la obra, durante los trabajos de la obra, con una suma mínima de $ 15´000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 m.n.).

f. La contratista que resulte ganadora, se obliga a tramitar una póliza de segura que cubra todo el proceso de construcción de la obra contra responsabilidad civil, para cubrir daños a terceros en sus bienes y personas considerando una suma mínima de $ 5´000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100 m.n.).

10.3 CIRCUNSTANCIAS PREVISIBLES.

a) El licitante deberá tener en cuenta todas las circunstancias previsibles en forma general, que puedan influir en el costo y en el plazo de ejecución de ésta obra.

b) No se admitirá reconsideración de los precios propuestos ni prórrogas por motivos de lluvias, mal tiempo, etc., o por cualquier otra causa no imputable al Hospital Infantil de México Federico Gómez, que pudiera ocasionar aumento de costo y/o retraso en la ejecución de los trabajos, a menos que se constituyan “causas de fuerza mayor” en los términos que fija el contrato.

c) El hecho de que el postor no obtenga la información completa a que antes se hace referencia, no lo releva de asumir como “contratista” la responsabilidad de ejecutar y concluir los trabajos a entera satisfacción de el Hospital Infantil de México Federico Gómez, de acuerdo con los alcances, especificaciones y normas generales de construcción de la SSA e IMSS y a los precios contenidos en el catálogo de conceptos.

d) En caso de existir diferencias entre el catálogo de conceptos proporcionado por el Hospital Infantil de México Federico Gómez y los presentados por el licitante, estos serán corregidos apegándose a lo indicado por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el catálogo de conceptos.

e) El contratista, deberá apegarse a los lineamientos que se establezcan en el proyecto de obra, así como en los dictámenes que en su caso resultaran del mismo proyecto, además de realizar las pruebas de control de calidad requerida por la normatividad vigente en la materia. en coordinación y aprobación de la supervisión.

f) Los estudios de laboratorio serán incluidos en cada partida que lo requiera de acuerdo a catálogo, el control de las pruebas de laboratorio, es responsabilidad de la empresa de supervisión.

g) En relación a la instalación de oficinas, almacén y bodega de materiales del contratista para realizar sus trabajos para la construcción de la unidad de Hemato-Oncologia e Investigación, deberá considerar todo lo necesario para estar a un radio de 500 metros del perímetro del Hospital, o lo más cercano a la obra y la organización para tener los materiales requeridos ya que no existen espacios para almacenar los mismos.

h) La contratista deberá dar preferencia a la contratación de mano de obra residente en la delegación, donde se realizarán los trabajos.

i) La contratista deberá contar con los sistemas de comunicación necesarios, que le permitan tener comunicación vía telefónica tanto con la Residencia de Obra, como con la Subdirección de Mantenimiento del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

j) La contratista deberá considerar que cualquier información que sea expresada en forma oral, escrita, grafica, electrónica o en cualquier otra forma tiene el carácter de confidencial, razón por la que los licitantes se comprometen y obligan a tratarla con tal carácter y darle uso única y exclusivamente para el desarrollo de la licitación de que se trata; debiendo proceder con discreción en el uso de la misma, guardando estricta reserva de los asuntos del Hospital Infantil de México Federico Gómez, de igual forma los licitantes serán responsables por el uso que sus empleados, factores o dependientes hagan de la mencionada información. la obligación mencionada subsistirá durante la

32

licitación y de manera indefinida después de concluida la misma, con independencia de que resulte o no adjudicado el licitante de que se trate.

k) Los trámites que en su caso corresponderá al licitante ganador realizar, como serían el tramite y la obtención por su cuenta y cargo, de las licencias, dictámenes o permisos que requiera conforme a las disposiciones aplicables para la debida ejecución de la obra, se ajustaran a lo previsto en la gaceta oficial del distrito federal de fecha de 12 de julio del 2006, relativo a la norma ambiental para el distrito federal NADF-007-RNAT-2003, que establece la clasificación y especificaciones de manejo para residuos de la construcción en el distrito federal.

l) Los vehículos utilizados durante la obra deberán cumplir con la siguiente normatividad

NOM-041-SEMARNAT-2006, que establece los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina como combustible.

NOM-045-SEMARNAT-2006, que establece los niveles máximos permisibles de opacidad del humo, provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan diesel como combustible.

NOM-050-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del escape de vehículos automotores en circulación que usan gas licuado de petróleo, gas natural u otros combustibles alternos.

Los camiones transportistas que trasladen los residuos de construcción y/o excavación, deben circular en los horarios permitidos por la autoridad competente y por rutas debidamente programadas y controladas, procurando que sean las más convenientes a fin de evitar afectaciones a la vialidad. Deben circular siempre cubiertos con lonas, incluso vacíos, para evitar las fugas de materiales y la emisión de polvo.

La empresa contratista tendrá la obligación de presentar las papeletas de retiro y recepción de escombro en donde deberán aparecer los datos de los vehículos como son: marcas, no. de placas, nombre del chofer, lo anterior para verificar que se está cumpliendo la disposición de los materiales y escombros a un tiro autorizado.

Para prevenir las emisiones de partículas de polvo en la zona de obras, se debe regar periódicamente con agua tratada las zonas susceptibles a generarse. Se deberá acreditar conforme lo solicitado en el punto I.1. Con fundamento en el artículo 74 del reglamento de Impacto Ambiental y Riego mediante los comprobantes de la contratación del servicio.

Con excepción de las maniobras que sean indispensables para la carga y descarga de materiales, queda prohibido estacionar vehículos de carga permanentemente sobre las calles aledañas a la zona de obra, debiendo informar a los operadores de los mismos de tal restricción.

m) El contratista deberá considerar contratar ante las autoridades correspondientes de compañía de luz y fuerza del centro, el suministro de energía eléctrica, ya que el Hospital Infantil de México Federico Gómez, no proporcionara este servicio, por lo que deberá proveer, el uso de plantas generadoras de energía eléctrica, así como sus generadores para el equipo para soldar.

Por lo anterior se prohíbe la instalación provisional de tomas de energía eléctrica de las líneas de transmisión; cuando se requiera, se deberá obtener la autorización de la Comisión Federal de

Electricidad.

n) El contratista deberá considerar que el Hospital Infantil de México Federico Gómez, no proporcionara agua de ninguna naturaleza para la obra, por lo que será necesario prevea el suministro mediante pipas de agua y considere el almacenamiento de agua en cisterna o tinacos.

o) El Contratista está obligado a cumplir con el programa de obra y sus tiempos, independientemente de que por necesidades propias de la obra requiera ampliar sus jornadas de trabajo incluyendo días

33

extraordinarios, por lo que el Hospital no reconocerá pagos extraordinarios generados por esta situación.

NORMAS PARA LOS CONTRATISTAS Y SU PERSONAL

A. La compañía contratista es absoluta responsable de las obligaciones en su relación con sus trabajadores. el personal de la compañía contratista que labore en las instalaciones del Hospital Infantil de México Federico Gómez, deberá observar los puntos que a continuación se mencionan, los cuales son enunciativos, mas no limitativos:

1. OBLIGACIONES

a) Para tener acceso al sitio de la obra, se deberá mostrar a los agentes de seguridad de la contratista, credencial vigente expedida por la propia empresa.

b) Sujetarse a la revisión de bultos, bolsas, portafolios y objetos similares, tanto a la entrada como a la salida del lugar de la obra.

c) Durante el tiempo que permanezca el personal de la contratista, dentro de las instalaciones del Hospital Infantil de México Federico Gómez, deberá porta en lugar visible el gafete de identificación que les proporcione el área de seguridad del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

d) Informar de inmediato el extravío del gafete de identificación que les proporcione el área de seguridad del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

e) La empresa contratista deberá proporcionar uniformes para el personal que labore para ellos.

f) Cuidar la confidencialidad y el buen manejo de la información, los bienes y los valores que están bajo su cargo a fin de evitar una posible sustracción o utilización indebida.

g) Cumplir con las disposiciones internas para prevenir accidentes, adoptando las medidas de higiene, seguridad y protección civil que al efecto disponga el Hospital Infantil de México Federico Gómez.

h) Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones de la coordinación, supervisión y del personal de seguridad del Hospital Infantil de México Federico Gómez, para el uso de equipo e instalaciones, áreas de descanso y sanitarios.

i) Guardar debido respeto y disciplina dentro de las instalaciones del Hospital Infantil de México Federico Gómez, así como de la obra.

j) La contratista deberá presentar cada mes una relación de los extintores y equipos de seguridad de su propiedad, que tendrá ubicados en la obra.

k) La contratista deberá cumplir con lo señalado en el artículo 199 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal, el cual establece que el número de sanitarios portátiles, excusados o letrinas, será uno por cada veinticinco trabajadores o fracción excedente de quince, para cada frente de trabajo existente.

l) Será responsabilidad única de la Contratista atender cualquier asunto o demanda que provenga de cualquier sindicato de transportistas ó cualquiera demanda obrero patronal.

34

2. PROHIBICIONES

a) Tomar, usar, destruir o sacar artículos y documentos propiedad del Hospital Infantil de México Federico Gómez, o de los empleados de este.

b) Tomar, usar, destruir o sacar equipo, bultos, bolsas, portafolios y objetos similares de los inmuebles del Hospital Infantil de México Federico Gómez, sin la previa autorización del propio Hospital Infantil de México Federico Gómez.

c) Ingresar y/o consumir bebidas alcohólicas en las instalaciones, así como fumar en el Hospital infantil de México Federico Gómez.

d) introducir cámaras fotográficas y de video sin previa autorización.

e) Introducir áreas de trabajo radio o grabadoras sin previa autorización.

f) Conectar aparatos eléctricos en cualquier otro contacto o tablero que no sea el autorizado por los supervisores de los trabajos por parte del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

g) Almacenar sustancias inflamables, solventes o tóxicos en grandes cantidades, que pudiera poner en riesgo la seguridad de los inmuebles. solo se permitirá mantener el material necesario, este almacenamiento deberá contar, en todo caso, con la opinión previa del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

h) Almacenar desechos materiales en lugares diferentes a aquellos que se los asigne.

i) Trasladar equipo pesado sin le debida precaución.

j) Sobrecargar los contactos eléctricos.

k) Hacer uso de la herramienta que pueda poner en riesgo la seguridad institucional, del personal, los equipos y los sistemas.

l) Correr en las instalaciones de la obra.

m) Bloquear o retirar los equipos o señalamientos de seguridad.

n) Transitar en áreas diferentes a aquellas en las que deban desempeñar sus actividades.

o) Tomar, durante su permanecía en los inmuebles, fotografías, videos y cualquier otra clase de imagen, salvo que exista autorización por escrito del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

3. PREVENCIÓN

a) El personal técnico y obrero que efectúe trabajos dentro de las instalaciones, deberá tener sus herramientas en perfecto estado.

b) Ser responsable único de sus pertenencias.

c) Los cables de sus herramientas eléctricas deben ser de uso rudo incluyendo la clavija.

35

d) Las extensiones eléctricas, no deberán estar remendadas o con alambres sin recubrimiento.

e) Hacer buen uso de las instalaciones y equipo como lo son: sanitarios, contactos eléctricos, tableros de control de energía y las instalaciones de seguridad en general.

f) Queda estrictamente prohibido verter líquidos inflamables y otro tipo de contaminantes en la red de drenaje de las instalaciones.

g) Todo residuo, estopa, trapos y otros impregnados de sustancias inflamables deberán ser depositados en envases metálicos provistos de tapa, responsabilizándose la contratista encargada de la obra a retirarlos al concluir las labores del día.

h) La aplicación de solvente deberá realizarse en áreas abiertas y/o espacios autorizados por seguridad, solicitando en su caso, equipo de extinción de incendios, en prevención de cualquier contingencia. este será proporcionado por el personal de seguridad de la contratista.

i) Las compañías deberán capacitar a su personal para el uso y manejo del equipo que utilicen.

4. SEGURIDAD

a) Utilizar el equipo de seguridad necesario para realizar el trabajo de su especialidad y para la operación de su material, herramienta y equipo.

b) La contratista debe proporcionar a su personal, equipos de protección acordes a cada uno de los trabajos que van a efectuar.

c) El personal de la contratista deben usar, invariablemente vestimentas y herramientas adecuadas para las actividades que van a efectuar.

d) La contratista debe contar con su botiquín de primeros auxilios básicos, previsto de productos de primera necesidad en la atención de emergencias.

e) Se abstendrá de realizar trabajos que pongan en riesgo al personal e instalaciones, así como el uso excesivo de materiales inflamables con labores que generen flama abierta o chispa.

11.- INCONFORMIDADES11.1. InconformidadesSe podrá interponerse inconformidad ante el Órgano Interno de Control del Hospital Infantil de México Federico Gómez, por actos del procedimiento de Licitación y Contratación que contravengan las disposiciones que rigen las materias objeto de la “Ley”, en los términos del artículo 83.

12.- DOCUMENTOS ANEXOSSon los que se listan a continuación.

36

A ELECCIÓN DEL LICITANTE LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PODRÁ INTEGRARSE DENTRO O

FUERA DEL SOBRE DE LA PROPUESTA

37

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

38

CIUDAD DE MÉXICO A ____DE _________ DEL 2016.

C.P. Carlos R. Plascencia Pacheco.Director AdministraciónP r e s e n t e

En relación a la Licitación No. LO-012NBG999-Nx-2016 referente a los trabajos para reestructuración y remodelación del segundo nivel, ala sur cuerpo 5, del edificio Arturo Mundet del Hospital Infantil de México Federico Gómez.

Al respecto, le informamos que (Razón social de la participante)...solicita participar en la licitación antes

mencionada.

Sin más por el momento y agradeciendo su fina atención quedo de usted.

A T E N T A M E N T EFIRMA DEL REPRESENTANTE

NOMBRE DEL REPRESENTANTEREPRESENTANTE LEGAL O ADMINISTRADOR.

39

ANEXAR PLANOS Y CROQUIS DEBIDAMENTE FIRMADOS POR PARTE DEL LICITANTE; MISMOS QUE

FUERON ENTREGADOS POR EL HOSPITAL

40

PROPUESTA TÉCNICA

41

DOCUMENTO No. IMANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL

CONTENIDO DEL MODELO DE CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

SE ANEXA FORMATO

42

ANEXO A ESTA CARTA DEBERÁ FORMULARSE ENPAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

LICITANTE.


HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.DR. MÁRQUEZ No.162, COL. DOCTORES, CIUDAD DE MÉXICO.

AT´N.- C.P. CARLOS R. PLASCENCIA PACHECO. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CONOZCO EL MODELO DE CONTRATO Y EL CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN; ASÍ COMO LOS ALCANCES DE LOS MISMOS; LO ANTERIOR A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES QUE SE DERIVEN DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LO-012NBG999-Nx-2016 REFERENTE A LOS TRABAJOS PARA REESTRUCTURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL, ALA SUR, CUERPO 5, DEL EDIFICIO ARTURO MUNDET DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ., __________________ CUIDAD MÉXICO.

_________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

43

DOCUMENTO No. IIMANIFESTACIÓN ESCRITA DE PARTE O PARTES DE

LA OBRA QUE REQUIERE SUBCONTRATAR.SE ANEXA FORMATO

44

ANEXO B ESTA CARTA DEBERÁ FORMULARSE ENPAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

LICITANTE.

NO SUBCONTRATACIÓN

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE PARTE O PARTES DE LA OBRA QUE REQUIERE SUBCONTRATAR.

(Se deberá de utilizar única y exclusivamentepapel membretado de la empresa)




Por este conducto hacemos constar que el c. ______________________________________________ con el cargo de

_____________________________________________ y en su carácter de representante de nuestra empresa

______________________________________________________________________________ manifiesto bajo

protesta de decir verdad que ninguna parte de los trabajos correspondientes a la Licitación Pública Nacional No. LO-

012NBG999-N7-2016 referente a los trabajos para reestructuración y remodelación del segundo nivel, ala sur cuerpo 5,

del edificio Arturo Mundet del Hospital Infantil de México Federico Gómez., será subcontratada.

A T E N T A M E N T E.

______________________________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

45

DOCUMENTO No. III DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE

NOTIFICACIONES

46

ANEXO C

(OFICIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES)

ESTA CARTA DEBERÁ FORMULARSE ENPAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESALICITANTE.



AT´N.- .P. CARLOS R. PLASCENCIA PACHECO. DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

POR MEDIO DE LA PRESENTE MANIFIESTO QUE NUESTRO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS DERIVADOS DE LOS ACTOS DE CONTRATACIÓN REFERENTE A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL No. LO-012NBG999-N7-2016 REFERENTE A LOS TRABAJOS PARA REESTRUCTURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL, ALA SUR, CUERPO 5, DEL EDIFICIO ARTURO MUNDET DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ., ES EL SIGUIENTE: CALLE _________________ No. _________ INTERIOR_________________, COLONIA ___________________, DELEGACIÓN O MUNICIPIO_______________, CÓDIGO POSTAL __________________ CIUDAD DE MÉXICO Y EL CORREO ELECTRÓNICO ES _________________.



47

DOCUMENTO No. IVESCRITO MEDIANTE EL CUAL DECLARE

QUE NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y

78 DE LA LEY

48

ANEXO D

ESTA CARTA DEBERÁ FORMULARSE ENPAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

LICITANTE.


.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZDR. MÁRQUEZ No.162, COL. DOCTORES, CIUDAD DE MÉXICO.

.

AT´N.- C.P. CARLOS R. PLASCENCIA PACHECO DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

POR ESTE CONDUCTO DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NUESTRA EMPRESA NO SE ENCUENTRA EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 51 Y 78 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS. Y QUE POR SU CONDUCTO NO PARTICIPAN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN PERSONAS FÍSICAS O MORALES QUE SE ENCUENTREN INHABILITADAS POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.

POR LO ANTERIOR CONSIDERAMOS QUE NO EXISTE IMPEDIMENTO ALGUNO PARA QUE PARTICIPEMOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. LO-012NBG999-Nx-2016 REFERENTE A LOS TRABAJOS PARA REESTRUCTURACIÓN Y REMODELACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL, ALA SUR, CUERPO 5, DEL EDIFICIO ARTURO MUNDET DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.



49

DOCUMENTO No. VCOPIA SIMPLE DE LA DECLARACIÓN FISCAL O

BALANCE GENERAL AUDITADO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL

INMEDIATO ANTERIOR CON EL QUE SE ACREDITE EL CAPITAL DE TRABAJO DE $ 20,000,000.00 (VEINTE

MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)

50

DOCUMENTO No. VICOPIA SIMPLE POR AMBAS CARAS DE LA

IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPOSICIÓN

51

DOCUMENTO No. VIIESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL REPRESENTANTE DE

LA PERSONA MORAL MANIFIESTE QUE SU REPRESENTANTE CUENTA CON TODAS LAS FACULTADES PARA COMPROMETER A SU

REPRESENTADA

52

ANEXO EACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD Y SUS FACULTADES

(ESTE DOCUMENTO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA LICITANTE)

C.P. CARLOS R. PLASCENCIA PACHECO.DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓNP R E S E N T E.

(Nombre) manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados son ciertos y han sido debidamente verificadas, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en la presente Licitación, a nombre y representación de (Persona Física o Moral).

Nota: El presente documento podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente, debiendo respetar, perfectamente en el orden indicado

Registro Federal de Contribuyentes:Domicilio:Calle y Número:Colonia: Delegación o Municipio:Código Postal: Entidad Federativa:Teléfonos: FaxCorreo Electrónico:

Número de Escritura Pública en la que consta su acta constitutiva: Fecha:Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cuál se dio fe de la misma:Relación de accionistas_Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombre (S):Descripción del Objeto Social:Reformas al acta constitutiva:Nombre del apoderado o representante:Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades:Escritura Pública número: Fecha:Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó:

(LUGAR Y FECHA)Protesto lo necesario.

(FIRMA)

53

DOCUMENTO No. VIIIDECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

54

ANEXO FFORMATO DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD

(MECANOGRAFIAR EN PAPEL MEMBRETADO Y/O SELLADO DE LA EMPRESA)


HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZDR. MÁRQUEZ No.162, COL. DOCTORES,C.P. 06720, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC,CIUDAD DE MÉXICO.


En cumplimiento a lo ordenado por el Articulo 31, numeral XXXI de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y para los efectos de presentar propuesta, y en su caso poder celebrar el contrato respectivo con la entidad con relación a la Licitación Pública Nacional No. LO-012NBG999-Nx-2016 referente a

los trabajos para reestructuración y remodelación del segundo nivel, ala sur cuerpo 5, del edificio Arturo Mundet del Hospital Infantil de México Federico Gómez., nos permitimos manifestar bajo protesta de decir verdad, que me abstendré de adoptar conductas, para que los servidores públicos del Hospital, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Por tal motivo, en mi carácter de persona física protesto lo necesario

A T E N T A M E N T ENOMBRE DEL CONCURSANTE

FIRMA DEL REPRESENTANTE

55

DOCUMENTO No. IXCOMPROBANTE DE PARTICIPACIÓN

Anexar comprobante que genera el sistema deCompranet

56

DOCUMENTO No. XEN SU CASO ESCRITO MEDIANTE EL CUAL LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE EN SU PLANTA LABORAL CUENTAN CUANDO MENOS CON UN CINCO POR CIENTO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CUYA ALTA EN EL I.M.S.S. SE HAYA DADO CON SEIS MESES DE ANTELACIÓN AL MOMENTO DEL CIERRE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, OBLIGÁNDOSE A PRESENTAR EN ORIGINAL Y COPIA PARA COTEJO LAS ALTAS MENCIONADAS, A REQUERIMIENTO DEL HOSPITAL EN CASO DE EMPATE TÉCNICO. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE ESTE ESCRITO NO SERÁ CAUSA DE DESECAMIENTO DE LA PROPOSICIÓN

57

ANEXO GFORMATO EN EL CASO DE PERSONAS CON PERSONAL CON DISCAPACIDAD

(MECANOGRAFIAR EN PAPEL MEMBRETADO Y/O SELLADO DE LA EMPRESA)


.

.

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

P R E S E N T E

(nombre del representante legal) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (indicar puesto), de la

empresa denominada (nombre de la empresa), y tomando en consideración los supuestos de que se dará

igualdad de condiciones a la empresa que cuente con personal con discapacidad, manifiesto que la

empresa que represento NO( ) ó SI ( ), cuenta personas con discapacidad en una proporción del

cinco por ciento cuando menos de la totalidad de su planta de empleados, cuya antigüedad no sea inferior

a seis meses; antigüedad que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio del Instituto

Mexicano del Seguro Social

A T E N T A M E N T ENOMBRE DEL PARTICIPANTE

FIRMA DEL REPRESENTANTENOMBRE. DEL .REPRESENTANTE

58

PROPUESTA TÉCNICASE ANEXAN ALGUNOS EJEMPLOS INFORMATIVOS Y EL

MODELO DE CONTRATO.

59

DOCUMENTO NO. XIMANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO

DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

60

ANEXO HMANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(Se deberá de utilizar única y exclusivamentepapel membretado de la empresa)


C.P. CARLOS R. PLASCENCIA PACHECO.DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

Por este conducto hacemos constar que el c. ______________________________________________ con el cargo de

_____________________________________________ y en su carácter de representante de nuestra empresa

______________________________________________________________________________ se presentó el día

____ de ________________ de __________, a las _______ horas, en el domicilio ubicado en

____________________________________________________________________________________, con el fin de

realizar la visita de conocimiento del área de la obra y sus condiciones ambientales; estar conforme de ajustarse a las

leyes y reglamentos aplicables, a los términos de la convocatoria de licitación, sus anexos y las modificaciones que, en

su caso, se hayan efectuado; al modelo de contrato, el haber considerado las normas de calidad de los materiales y las

especificaciones generales y particulares de construcción que el Hospital Infantil de México Federico Gómez. les hubiere

proporcionado, así como haber considerado en la integración de la proposición y el programa de suministro

correspondiente de la Licitación Pública Nacional No.LO-012NBG999-Nx-2016 referente a los trabajos para

reestructuración y remodelación del segundo nivel, ala sur cuerpo 5, del edificio Arturo Mundet del Hospital Infantil de

México Federico Gómez., y en el que participará nuestra empresa como proponente; así mismo, se hace constar que se

asistió a la junta de aclaraciones que se celebró.


______________________________________________


61

DOCUMENTO No. XII DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LAS RESTRICCIONES TÉCNICAS QUE PROCEDAN CONFORME A LOS PROYECTOS Y QUE ESTABLEZCA EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

62

DOCUMENTO No. XIII CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES EN HOSPITALES;

63

ANEXO IREQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SERÁN RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LOS QUE DEBERÁN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

NOMBRE PROFESIÓN CEDULA PROFESIONAL

ACTIVIDAD DENTRO DE LA EMPRESA(DIRECTOR,

ADMINISTRADOR O TÉCNICO)

OBRAS SIMILARES RELACIONADAS CON EL

OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL

EN MESES


______________________________________________


64

DOCUMENTO No. XIV

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA DE TRABAJOS SIMILARES EN HOSPITALES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO;

65

ANEXO CCDOCUMENTOS QUE ACREDITEN EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, CON LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, EN LOS QUE SE COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

No.NOMBRE DE LA CONTRATANTE

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

IMPORTES TOTALESDE CADA UNO DE ELLOS

CUYOS MONTOS NO SEAN INFERIORES A LOS $ 30´0000,000.00

IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER PERIODO DE EJECUCIÓN

FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIÓN

ANEXO A ESTE DOCUMENTOS SE INTEGRARAN LAS COPIA DE LOS CONTRATOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y RUBRICADOS, ACOMPAÑADOS DE LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO DE LAS GRANITAS DE VICIOS OCULTOS DE LAS MISMAS.

66

DOCUMENTO No. XVRELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS CONFORME AL PROGRAMA PRESENTADO; TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTARSE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR;

67

ANEXO J


.

C.P. Carlos R. Plascencia Pacheco.Director de AdministraciónP r e s e n t e

Con relación a la Licitación No. LO-012NBG999-Nx-2016 referente a los trabajos para reestructuración y remodelación del segundo nivel, ala sur cuerpo 5, del edificio Arturo Mundet del Hospital Infantil de México Federico Gómez. Al respecto, le informamos que (Razón social de la participante).que la relación de maquinaria y equipo de construcción que a continuación se anexa es de nuestra propiedad

1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-

IMPORTANTE: En caso de maquinaria y equipo de construcción arrendado, con o sin opción a compra, deberá presentarse carta compromiso de arrendamiento y disponibilidad en el caso de que resulte ganador.




68

ANEXO XVI

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARIA DE ECONOMÍA, SE DEBERÁ ENTREGAR ADEMÁS DE LOS ANTERIORES, UNA MANIFESTACIÓN ESCRITA DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPOSICIÓN NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRACTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS.

69

ANEXO K


.

C.P. Carlos R. Plascencia Pacheco.Director de Administración.P r e s e n t e

Con relación a la Licitación No. LO-012NBG999-Nx-2016 referente a los trabajos para reestructuración y remodelación del segundo nivel, ala sur cuerpo 5, del edificio Arturo Mundet del Hospital Infantil de México Federico Gómez. A llevarse a cabo en la Calle de Dr. Márquez No.162, Colonia Doctores, Código Postal 06720, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Al respecto manifestamos que los precios consignados en la presente no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios. Sin más por el momento y agradeciendo su fina atención quedo de usted.



70

DOCUMENTO No. XVIIMODELO DE CONTRATO

71

MODELO DE CONTRATO (EJEMPLO)CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, ORGANISMO DESCENTRALIZADO, EN LO SUCESIVO LA “ENTIDAD”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR ESTEBAN LÓPEZ ESCORCIA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, Y POR LA OTRA PARTE EMPRESA, A Q U I E N E N L O S U C E S I V O S E L E D E N O M I N A R Á L A “ C O N T R A T I S T A ” , R E P R E S E N T A D A E N E S T E A C T O P O R NOMBRE DE SU REPRESENTANTE, EN SU CARÁCTER DE TIPO DE REPRESENTACIÓN LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA “CONTRATISTA”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA “LA ENTIDAD”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

A. Que "el hospital", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1º y 3° de la ley orgánica de la administración pública federal, 1º y 14 de la ley federal de entidades paraestatales y 5°, fracción x de la ley de los institutos nacionales de salud, es un organismo público descentralizado de la administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que es considerado como instituto nacional de salud, el cual tiene por objeto coadyuvar al funcionamiento y consolidación del sistema nacional de salud, realizar investigación científica, formar y capacitar recursos humanos para la salud, así como la prestación de servicios de atención medica de alta especialidad a la población infantil hasta la adolescencia en todo el territorio nacional.

B. Que con fundamento en los Artículos 22, Fracción VII, de la Ley Federal de las entidades Paraestatales, 19 Fracción IV, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, el C.P. Carlos Rogelio Plascencia Pacheco, cuenta con poder general para actos de administración, lo que acredita con el instrumento Notarial Numero 10527, Libro 139, Folio 26531, de fecha siete de marzo de dos mil catorce, pasado ante la Fe del Lic. y C.P. Enrique Zapata López, Notario Numero 225 del Distrito Federal y del Patrimonio Inmobiliario Federal, además cuenta con los Programas de Inversión Autorizados, documento que se agrega en copia simple como Anexo 01.

C. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, “LA ENTIDAD” cuenta con recursos disponibles suficientes no comprometidos dentro de su presupuesto aprobado, en la Partida Presupuestal 62101 “Obras de construcción para edificios no habitacionales”, con cargo a recursos del Fiscales según oficio de Liberación de Inversión.

D. Que la adjudicación del presente Contrato se realizó a través del procedimiento de Licitación Pública Nacional (TIPO DE PROCEDIMIENTO), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27, fracción I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como el fallo de la licitación referida de fecha __________________________.

E. Que el “CONTRATISTA”, garantizó a “LA ENTIDAD” las mejores condiciones legales, técnicas y económicas para llevar a cabo los TRABAJOS DE LA DESCRIPCIÓN

F. Que tiene establecido su domicilio en Dr. Márquez No.162, Colonia Doctores, C.P. 06720, Delegación Cuauhtémoc, en Ciudad de México mismo que señala para los fines y efectos legales de este Contrato.

G. Que está inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes HIM-871203-BS0.

II. DECLARA EL “CONTRATISTA”, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

A. Que es una sociedad mercantil debidamente constituida bajo las leyes mexicanas, tal y como lo acredita con la escritura pública _____, del ________, otorgada ante la fe del Lic. ____________, Notario Público __ del Distrito Federal, y cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil ____, el __ de __________, bajo la denominación de ________________.

B. ______________, en su carácter de _______________, como lo acredita con la escritura pública mencionada en el inciso anterior, tiene las facultades para obligar a su representada en los términos del presente instrumento. Dichas facultades no le han sido modificadas o revocadas al momento de la celebración del presente instrumento.

72

C. Que tiene capacidad jurídica para contratar; que no existe ningún impedimento jurídico para obligarse en los términos de este Contrato y reúne las condiciones técnicas, económicas y demás necesarias que requiere “LA ENTIDAD” para obligarse a la realización de los trabajos objeto de este Contrato.

D. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes _______________.

E. Que dentro de su objeto social se encuentra previsto ___________________________________________________________________________________________.

F. Que ha visto y examinado con detenimiento el sitio en que habrán de llevarse a cabo los trabajos, para observar las peculiaridades y prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en el desarrollo de los mismos y proveerse de lo necesario para su realización.

G. Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, a las cuales se sujeta en cuanto al contenido del presente Contrato, así como a las especificaciones de la Obra, al proyecto, al programa de trabajo, a los montos quincenales de obra derivados del mismo documento en que se consignan los precios unitarios y cantidades aproximadas que, como anexos debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente Contrato y demás disposiciones aplicables.

Asimismo reconoce que el contenido de los anexos presentados como parte integrante de su propuesta técnica y económica presentada en el proceso de adjudicación correspondiente son aplicables en su totalidad con motivo del presente contrato.

H. Que bajo protesta de decir verdad no se encuentra en ninguno de los supuestos contenidos en los Artículos 51 y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el Artículo 8, Fracción XX, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que le impidan contratar.

I. Que ha presentado en tiempo y forma las declaraciones del ejercicio por impuestos federales, correspondientes a sus tres últimos ejercicios fiscales y bajo protesta de decir verdad manifiesta que no tiene adeudos fiscales a su cargo por impuestos federales.

J. Que tiene establecido su domicilio en , Colonia , Delegación , Código Postal , México Distrito Federal, Tel. , mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este Contrato. Correo electrónico

III. AMBAS PARTES DECLARAN, QUE:

A. En el presente contrato no existe error, dolo, mala fe, lesión, violencia, ni cualquier otro vicio del consentimiento.

B. Que el objeto del presente contrato se encuentra previsto en el artículo 3, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

C. Acuerdan la celebración del presente contrato de conformidad con las siguientes:

C L Á U S U L A S

PRIMERA.-OBJETO DEL CONTRATO: La “ENTIDAD” encomienda al “CONTRATISTA” los DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS Las especificaciones que aplicarán en los trabajos objeto del presente contrato se detallan en los Anexos A y B, que contienen el catálogo de conceptos y programa respectivamente, documentos que debidamente firmados por las partes, forman parte integrante del presente documento.

SEGUNDA.-PRESENTACIÓN DE INFORMES: El “CONTRATISTA” deberá entregar a la “ENTIDAD”, un informe del avance de los trabajos realizados en ese lapso, orientadas al cumplimiento de los objetivos del contrato; mismo que deberá establecer el avance quincenal de las obligaciones a cargo del “CONTRATISTA” a fin de soportar el pago que corresponda realizar a la “ENTIDAD” como contraprestación de los servicios prestados.

Lo anterior, sin perjuicio de todas las demás acciones y actividades que para mejor cumplimiento del objeto de este instrumento sean acordadas entre las partes y sin que constituyan una sustitución de las obligaciones originalmente pactadas.

TERCERA.-PLAZO DE EJECUCIÓN: El “CONTRATISTA”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 402 días naturales en que se efectuarán los trabajos, mismos que darán inicio el día 26 de septiembre de 2016 y

se concluirán a más tardar el día 31 de octubre de 2012, de conformidad con el programa de trabajo pactado.

El “CONTRATISTA” comunicará por oficio a la “ENTIDAD” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para lo cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones de gastos aprobados, monto ejercido

73

y créditos a favor o en contra, para que ésta dentro de un plazo de 5 (cinco) días naturales a partir de la notificación respectiva, verifique la debida terminación de los mismos.

Si durante la verificación de los trabajos la “ENTIDAD” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos, deberá solicitar a la “CONTRATISTA” su reparación, a efecto de que se corrijan conforme a lo solicitado en el presente contrato y de conformidad con lo estipulado por el artículo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Al finalizar la verificación de los trabajos, la “ENTIDAD” contará con un plazo de 5 (cinco) días naturales para proceder a su recepción física mediante el levantamiento del acta de entrega-recepción en los términos que dispone el artículo 137, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

CUARTA.- MONTO DEL CONTRATO: El monto total del presente contrato, es de $________________ (________________________ PESOS 00/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado, que importa la cantidad de $__________

(________________________ PESOS 00/100 M.N.), sumando un total de $________________ (___________________________ PESOS 00/100 M.N.). Establecido en el catálogo de conceptos (anexo A).

QUINTA.- ANTICIPOS: Se otorgará un ___ de anticipo durante el primer ejercicio inicio de los trabajos.

SEXTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO: La “ENTIDAD”, podrán, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios; mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados.

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, la dependencia o entidad solicitará la autorización de la Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos.

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los convenios respectivos.

Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos originalmente, la “ENTIDAD” podrá autorizar el pago de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago.

SÉPTIMA.-FORMA Y LUGAR DE PAGO: Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular una periodicidad ________. El “CONTRATISTA” deberá presentar a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la “ENTIDAD” acompañados de la documentación que acredita la procedencia de su pago; la residencia de obra de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de 15 (QUINCE) días naturales siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la “ENTIDAD” bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de la obra de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento y que el “CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente; los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados serán independientes entre sí y por lo tanto, cualquier tipo de secuencia será sólo para efecto de control administrativo.Los pagos que correspondan se realizarán en moneda nacional aplicando los precios unitarios establecidos en el presupuesto que como anexo A forma parte integrante de este contrato y compensará a éste los materiales, insumos, transporte, salarios, honorarios, organización, dirección técnica propia, administración, prestaciones sociales y laborales a su personal, las

74

obligaciones que el “CONTRATISTA” adquiera y todos los demás gastos que se originen como consecuencia de este contrato, así como, su utilidad, por lo que el “CONTRATISTA” no podrá exigir una mayor retribución por ningún otro concepto.

Los pagos se realizarán vía transferencia electrónica, por lo que el “CONTRATISTA” deberá recoger su comprobante en la caja de la Subdirección de Tesorería de la “ENTIDAD”, el acreditamiento se realizará dentro de los 20 días naturales posteriores a la presentación de la estimación correspondiente contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra. Para tal efecto el “CONTRATISTA” presentará a la “ENTIDAD”, el número de clave interbancaria de 18 dígitos, nombre del banco, número de sucursal y de cuenta, Registro Federal de Contribuyentes y número de contrato. Los pagos de las estimaciones efectuados por la “ENTIDAD” no se considerarán como aceptación plena de los trabajos, ya que la “ENTIDAD” se reserva el derecho de reclamar los servicios faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido.

OCTAVA.- DEDUCCIONES: El “CONTRATISTA” pagará un derecho equivalente al 5/1000 (cinco al millar) sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, por concepto de servicios de vigilancia, inspección y control, según lo dispuesto por el artículo 191, de la Ley Federal de Derechos; asimismo cubrirá el 2/1000 (dos al millar) destinada a los programas de capacitación y adiestramiento de los trabajadores de la industria de la construcción (I.C.I.C.); mismas que serán aplicadas a todas y cada una de las facturas y estimaciones generadas por concepto de trabajos realizados.

NOVENA.-GASTOS FINANCIEROS: Las partes acuerdan que, en caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la “ENTIDAD", a solicitud del “CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del “CONTRATISTA”.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad.

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS: Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico, que determinen un aumento o reducción de los costos en los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, sujetándose a “Revisar cada uno de los precios para obtener el ajuste” en los términos y procedimientos siguientes:

I. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado;

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices de precios al productor y comercio exterior actualización de costos de obras públicas que determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la dependencia o entidad, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, las dependencias y entidades procederán a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que expida el Banco de México;

III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposición, y

IV. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de la Función Pública.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.

75

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, será la dependencia o entidad quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado en la fracción III del artículo 57 de esta Ley, conforme al cual, invariablemente la entidad deberá efectuarlo, con independencia de que sea a la alza o a la baja.

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la entidad.

La entidad, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la entidad apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el “CONTRATISTA”, ésta deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el primer párrafo del artículo 55, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la “ENTIDAD”. No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del “CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación siguiente.

DÉCIMAPRIMERA.-GARANTÍAS: El “CONTRATISTA” se obliga a garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato,

por un importe de $___________ (_________________________PESOS 00/100 M.N.), el cuál es el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto del presente contrato incluyendo el Impuesto al Valor Agregado; el “CONTRATISTA” queda obligado a entregar a la “ENTIDAD" la garantía en cuestión en un plazo no mayor a 15, (quince) días naturales a partir de la fecha de formalización del presente contrato, el “CONTRATISTA” queda obligado a mantener vigente la garantía mencionada, en tanto permanezca en vigor el presente contrato, y durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que en su caso se interpongan, hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad competente, en la inteligencia de que dicha garantía sólo podrá ser cancelada mediante autorización expresa y por escrito por parte de la “ENTIDAD”.

Asimismo constituirá garantía para responder de los trabajos mal ejecutados o vicios ocultos, para lo cual el “CONTRATISTA” garantizará los trabajos previamente a la recepción formal de los mismos, que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos, y será devuelta mediante autorización expresa y por escrito por parte de la “ENTIDAD”.

La garantía a que alude el párrafo anterior se podrá constituir a elección del “CONTRATISTA” y previo a la recepción de los trabajos, a través de fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de la obra, presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total ejercido de la obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, según por lo dispuesto por el artículo 66, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

DÉCIMASEGUNDA.-REPRESENTANTES DE EL “CONTRATISTA”: El “CONTRATISTA” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de

los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que obrará como superintendente, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

El superintendente de construcción deberá contar con los requisitos en conocimientos y aptitudes en los términos en lo que lo establece el artículo 87, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

76

La “ENTIDAD” se reserva expresamente el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de construcción y el “CONTRATISTA” tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y de la correspondiente convocatoria de licitación.

DÉCIMATERCERA.-SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS.- La “ENTIDAD” establecerá la residencia de obra o servicios con anterioridad a la

iniciación de los trabajos, la cual deberá recaer en __________________________, quien fungirá como su representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra deberá estar ubicada en el sitio de ejecución de los trabajos

DÉCIMACUARTA.- RELACIONES LABORALES: El “CONTRATISTA”, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los

trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. El “CONTRATISTA” conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de la “ENTIDAD”, en relación con los trabajos materia de este contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y deberá sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a la “ENTIDAD”, a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificada de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, El “CONTRATISTA” la reintegrará a la “ENTIDAD” tales erogaciones en igual término.

DÉCIMA QUINTA- RESPONSABILIDADES DEL “CONTRATISTA”: Conforme a lo dispuesto por el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, el “CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la “ENTIDAD”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que por inobservancia serán a cargo del “CONTRATISTA”.

El “CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se ejecuten a satisfacción de la “ENTIDAD”, así como a responder por su cuenta de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegue a causar a la “ENTIDAD” o a terceros en sus bienes y/o en sus personas.

El “CONTRATISTA” no podrá ceder a terceras personas físicas o morales los derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso supuesto se deberá contar con la conformidad previa y por escrito de la “ENTIDAD”, deslindándola de toda responsabilidad.

Concluidos los trabajos no obstante su recepción formal, el “CONTRATISTA” quedará obligada a responder de les defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalados en la cláusula Décima Primera de este contrato así como en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en el Código Civil Federal en vigor y la legislación penal respectiva.

DÉCIMASEXTA.- OBLIGACIONES DE EL “CONTRATISTA”: El “CONTRATISTA” se obliga a cumplir con el contenido y anexos del presente

contrato y entre otras cosas con lo siguiente:PUEDEN VARIAREl personal obrero de la contratista que ejecute los trabajos deberá portar identificación, (gafete), que la propia empresa elaborara, así como el vestuario apropiado que identifique a sus trabajadores, (overoles o camisolas).

Cumplir todas y cada una de las obligaciones de seguridad, salud ocupacional y protección ambiental de sus trabajadores que realizan actividades dentro de las instalaciones de la “ENTIDAD”, emitidas por la “ENTIDAD”, con el fin de salvaguardar la seguridad de las instalaciones propiedad de la “ENTIDAD”, la integridad física del personal que labora en ellas y la previsión y control de emisiones contaminantes.

1. Presentar la plantilla del personal técnico autorizado para la ejecución de los trabajos, con la finalidad de que la “ENTIDAD” autorice previamente su entrada al Hospital, asimismo acatará las disposiciones que tenga implantadas la “ENTIDAD” respecto al control de acceso al personal a sus instalaciones dentro de los horarios que esta determine.

2. Cumplir con la normatividad vigente.

3. Deberá aplicar los conocimientos, experiencia y capacidad suficientes para el manejo de los equipos requeridos para el cumplimiento del objeto del presente contrato, y será la responsable de la ejecución satisfactoria del servicio tomando en cuenta la normatividad aplicable al caso.

77

4. Utilizar en todos los servicios que realice, materiales de primera calidad, enseres, maquinaria y equipo, asegurando la satisfacción del servicio, del tal suerte que el equipo y herramientas deberán ser adecuados a fin de no menoscabar el estado físico y de funcionamiento de las instalaciones del hospital.

5. Cuando la “ENTIDAD” detecte que los elementos, refacciones, materiales, componentes o trabajos, no reúnen las especificaciones de calidad por ser usados o tratarse de mano de obra deficiente, la “ENTIDAD” podrá solicitar se cambie, sustituya o realicen los servicios respectivos bajo su responsabilidad sin costo adicional para la misma.

6. Reparar cualquier daño o deterioro a la “ENTIDAD” por motivo de la ejecución de este contrato, así como la reposición de objetos destruidos o dañados. con respecto a objetos que se hubieren desaparecido o extraviado, se efectuara una investigación con la anuencia del hospital para los efectos de deslindar responsabilidades en un término no mayor de 72 horas.

7. La “ENTIDAD” a través de los Departamentos de Instalaciones Especiales y Obra Civil, está facultada para supervisar y vigilar en todo momento, el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en este contrato por parte de la “CONTRATISTA”, debiendo hacer del conocimiento de la Subdirección de Conservación y Mantenimiento de la “ENTIDAD”, cualquier irregularidad en la prestación del servicio.

8. Asimismo la “ENTIDAD”, podrá proporcionar a la “CONTRATISTA” por escrito, las instrucciones que estime convenientes, conforme al presente contrato, relacionadas con la ejecución del servicio contratado, a fin de que se ajuste a las especificaciones, así como a las modificaciones que, en su caso, ordene la “ENTIDAD”.

9. Como parte de la supervisión acordada, la “CONTRATISTA”, acepta que la “ENTIDAD”, realice evaluaciones del cumplimiento del contrato y se obliga a realizar las adecuaciones o modificaciones de conformidad con los procedimientos establecidos en la normatividad aplicable vigente al momento de la solicitud por parte de la “ENTIDAD” y de este contrato.

DÉCIMASÉPTIMA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: La “ENTIDAD” se obliga a poner a disposición del “CONTRATISTA” él o los inmuebles

sobre los que se realizarán los trabajos relacionados con la obra objeto de este contrato.

En caso de que la “ENTIDAD” no ponga oportunamente a disposición del “CONTRATISTA” el o los inmuebles mencionados, se prorrogará en igual plazo la fecha de conclusión originalmente pactada, mediante convenio debidamente formalizado.

DÉCIMA OCTAVA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: Las penas convencionales se

aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas imputables al “CONTRATISTA” y serán determinadas únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados en la fecha pactada en el presente contrato para la conclusión total de todas las obras. Asimismo, se podrá pactar que las penas convencionales aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el programa de ejecución general de los trabajos.

La “ENTIDAD” tendrá en todo momento la facultad de verificar los trabajos objeto de este contrato de acuerdo con el programa de los trabajos aprobado, para lo cual la “ENTIDAD” comparará periódicamente el avance de los trabajos.

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

Asimismo, las dependencias y entidades, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, según lo dispuesto por el artículo 46 Bis, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas..

Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debió realizarse, la “ENTIDAD” procederá a:

I.- Retener en total el tres por ciento (3%) de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente ejecutados (total estimado) y el importe de lo que debió realizarse (total programado). Por lo tanto mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente a la última quincena del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor de la “ENTIDAD”, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo del “CONTRATISTA”.

78

II.- Aplicar una pena convencional, para el caso de que el “CONTRATISTA” no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, consistente en una cantidad igual al uno por ciento (1%) por cada día de atraso del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrirá el “CONTRATISTA” mensualmente y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de la “ENTIDAD”; estas penas convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de los trabajos al extremo de no haber en una quincena volúmenes de trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, el “CONTRATISTA” deberá entregar a la “ENTIDAD” mediante cheque certificado los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las penas estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por el “CONTRATISTA”.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, la “ENTIDAD” podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

La rescisión del contrato por causas imputables al contratista, el Hospital podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión.

DÉCIMANOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: La “ENTIDAD” a través del servidor público facultado para ello, podrá

suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos objeto de este contrato, por cualquier causa justificada, lo cual se le comunicará por escrito al “CONTRATISTA”, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo al su personal, maquinaria y equipo de construcción, de conformidad con los artículos 60 y 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La fecha de terminación pactada en el presente contrato, se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido originalmente. La formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en la que hará constar como mínimo los requisitos señalados en el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En los casos de suspensión, el “CONTRATISTA” será el responsable de la actualización de las garantías y seguros que correspondan.

La suspensión no podrá prorrogarse ni ser indefinida, por lo que en el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos, se procederá a la terminación anticipada del presente contrato.

Si durante la vigencia del contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de cuantificar, las partes podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la suscripción de una sola acta circunstanciada. Cuando se determine la suspensión la “ENTIDAD” pagará los trabajos ejecutados.

El “CONTRATISTA” a partir de la notificación que dé por terminada la suspensión podrá solicitar el pago de los gastos no recuperables a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, no siendo motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente cuando dicho suministro sea responsabilidad del “CONTRATISTA”. Los gastos no recuperables a que se hace referencia se limitarán a los supuestos del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando las suspensiones se deriven de caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna responsabilidad para las partes, en este caso será necesario que el “CONTRATISTA” notifique el evento a la residencia de obra mediante anotación en bitácora, solicite por escrito la prórroga y acredite el evento como caso fortuito o de fuerza mayor, debiendo únicamente suscribirse un convenio en dónde se reconozca el plazo de la suspensión y la fecha de reinicio y de terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en este contrato, ante la “ENTIDAD”. En estos casos sólo será procedente el pago de gastos no recuperables por los conceptos enunciados en las fracciones III, IV y V del artículo 116 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: La “ENTIDAD” podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere esta cláusula. En estos supuestos, la dependencia o entidad reembolsará al contratista los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación correspondiente, de conformidad con el artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

79

La “ENTIDAD” comunicará por escrito al “CONTRATISTA” la terminación anticipada de los trabajos, y pagará al “CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables de conformidad con el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen con el presente contrato, a la fecha de terminación anticipada, previo estudio que haga el “CONTRATISTA” de la justificación de los gastos contra el finiquito correspondiente.

Una vez comunicado por la “ENTIDAD” la terminación anticipada del contrato procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, realizando las anotaciones correspondientes en la bitácora de la obra y la “ENTIDAD” procederá a levantar, con o sin la comparecencia del “CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra, ante la presencia de Fedatario Público, observándose los requisitos que señalan los artículos 121 y 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la dependencia o entidad, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la dependencia o entidad no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.

El “CONTRATISTA” está obligado a devolver a la “ENTIDAD” en un plazo de 10 (diez) días naturales contados a partir de que se notifique la terminación anticipada del contrato, toda la documentación que la “ENTIDAD” le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Para la elaboración del finiquito del Contrato que se haya dado por terminado anticipadamente deberán observarse las reglas que para el finiquito de obra concluida se establecen en la sección IX del Capítulo Cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: las partes convienen que la “entidad” podrá en cualquier momento rescindir

administrativamente este contrato, por cualquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir si el “contratista”: puede variar

I. Si el “CONTRATISTA”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada conforme a la ley y su reglamento;

II. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por la “ENTIDAD”;

III.Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor;

IV.Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y, que a juicio de la “ENTIDAD”, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, o la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar la “ENTIDAD”, así como cuando la “ENTIDAD” hubiere ordenado la suspensión de los trabajos;

V. Si el “CONTRATISTA” es declarado o sujeto a concurso mercantil o quiebra o alguna figura análoga;

VI. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la “ENTIDAD”;

VII. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de la “ENTIDAD”;

VIII. Si el “CONTRATISTA” no da a la “ENTIDAD” y a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos;

IX. Si el “CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;

80

X.Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato, y

Si los trabajadores del “CONTRATISTA” se declaran en huelga o paro de labores porque éste no ha cubierto oportunamente sus salarios y demás prestaciones de carácter laboral

Por alguna conducta ilícita imputable a los trabajadores del “CONTRATISTA” que agravien al patrimonio de la “ENTIDAD”, sin perjuicio de la resolución del Ministerio Público de la Federación a la denuncia por estos hechos que la “ENTIDAD” presente.

La violación del secreto profesional o la divulgación a terceras personas de información confidencial que la “ENTIDAD” haya proporcionado al “CONTRATISTA”.

Si con motivo de la realización de los trabajos, se genera la muerte de una o más personas sea un trabajador del “CONTRATISTA” o de la “ENTIDAD”, o de un tercero por causas imputables al “CONTRATISTA” por su falta de previsión, negligencia o por incumplimiento de las obligaciones de este contrato o de las disposiciones en materia de seguridad.

Si el “CONTRATISTA” omite mantener vigentes las garantías y seguros durante el tiempo de ejecución de los trabajos, o en el caso de requerirse otra garantía por modificaciones al presente contrato (endosos), éstas no sean entregadas o cuando aún entregándolas no satisfaga las condiciones estipuladas en el contrato y la normatividad aplicable.

Cuando en el desarrollo del contrato el “CONTRATISTA” incurra en delitos ambientales, o incumpla con las disposiciones en materia de Seguridad y Protección ambiental.

En general por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, sus anexos y en su caso convenios, leyes, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que rijan para su ejecución y cumplimiento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para la “ENTIDAD”, además de que se le apliquen al “CONTRATISTA” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o en su caso el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso al “CONTRATISTA” los demás cargos que procedan.

Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato.

En caso de rescisión administrativa del contrato por causas imputables al “CONTRATISTA”, una vez emitida la determinación respectiva, la “ENTIDAD” precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de comunicación de dicha determinación a fin de proceder a hacer efectivas las garantías.

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, la “ENTIDAD” podrá a su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por la “ENTIDAD” a él “CONTRATISTA”.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN.- La “ENTIDAD” podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el contrato

cuando la “CONTRATISTA” incurra en incumplimiento de sus obligaciones conforme al procedimiento siguiente:

I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, y

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la dependencia o entidad contará con un plazo de quince días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el contratista. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al contratista dentro de dicho plazo.La “ENTIDAD” podrá, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión.

De ocurrir alguno de los supuestos mencionados en las fracciones anteriores la “ENTIDAD” comunicará de la rescisión del contrato al “CONTRATISTA”; posteriormente lo hará del conocimiento del Órgano de Interno de Control, a más tardar el último día hábil de cada mes, mediante un informe en el que se referirán los supuestos ocurridos en el mes calendario inmediato anterior.

En el supuesto de no producir contestación el “CONTRATISTA”, dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables..

81

Al no dar por rescindido el contrato, la “ENTIDAD” establecerá con la “PRESTADORA DE SERVICIOS” otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento. El convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas en el artículo 59, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMATERCERA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS: Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al

siguiente procedimiento:

El contratista comunicará a la “ENTIDAD” la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la “ENTIDAD” contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la “ENTIDAD” para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, la “ENTIDAD” pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

VIGÉSIMACUARTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos

objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas su reglamento y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato invariablemente se constituirán a favor de la dependencia.

En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter técnico y administrativo, las partes convienen en que los representantes designados por cada una de ellas, como sus representantes en el lugar de la obra, se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste, para iniciar un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a diez días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo.

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo de sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades federales competentes.

El “CONTRATISTA” será el único responsable de la ejecución de los trabajos. Cuando éstos no se hayan llevado a cabo de acuerdo a lo estipulado en el contrato, la “ENTIDAD” podrá ordenar su demolición, reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios y que hará por su cuenta el “CONTRATISTA” sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello. En este caso la “ENTIDAD” podrá determinar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

Si el “CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de lo contratado, sin mediar orden por escrito por parte de la “ENTIDAD”, independientemente de la responsabilidad en que pudiera incurrir por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución de los trabajos.

Asimismo el “CONTRATISTA” se obliga a responder por cualquier demanda, requerimiento, multa, inspección o responsabilidad instaurada contra la “ENTIDAD” como consecuencia de violaciones y/o daños ocasionados en materia de medio ambiente derivados de la ejecución de los trabajos del presente contrato. De igual modo el “CONTRATISTA” tendrá la obligación de pagar a la “ENTIDAD” los gastos, erogaciones y pagos que se efectúen por los conceptos a que se refiere éste párrafo.

82

VIGÉSIMAQUINTA.- IMPEDIMENTOS PARA LA CONTRATACIÓN: La “ENTIDAD” se abstendrá de contratar a todos aquellas empresas que se encuentren en los siguientes supuestos.

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la secretaría de la función pública;

III.- Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia o entidad convocante durante un año calendario contado a partir de la notificación de la rescisión;

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en los términos del Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y Título Quinto de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público;

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;

VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados entre sí por algún socio o asociado común.

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas morales;

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación.

Las personas que hayan realizado, por si o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, estudios, planes o programas para la realización de obras públicas asociadas a proyectos de infraestructura en los que se incluyan trabajos de preparación de especificaciones de construcción, presupuesto, selección o aprobación de materiales, equipos o procesos, podrán participar en el procedimiento de licitación pública para la ejecución de los proyectos de infraestructura respectivos, siempre y cuando la información utilizada por dichas personas en los supuestos indicados, sea proporcionada a los demás licitantes;

VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes;

IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley.

El oficial mayor o su equivalente de la entidad, deberá llevar el registro, control y difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a través de CompraNet.

VIGÉSIMASEXTA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: La “ENTIDAD” y el “CONTRATISTA” convienen en que no serán responsables de cualquier atraso o incumplimiento de este contrato, que resulte de caso fortuito o de fuerza mayor.

83

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimiento ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, tales como: huelgas y disturbios laborales, siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos, motines, cuarentenas, epidemias, guerras (declaradas o no) bloqueos, disturbios civiles, insurrecciones e incendios, etc.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, al “CONTRATISTA” podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarle a la “ENTIDAD”, quién determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el “CONTRATISTA” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero sí la “ENTIDAD” no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de él “CONTRATISTA”.

La falta de previsión del “CONTRATISTA” para cumplir con las obligaciones de este contrato no se considerará caso fortuito o fuerza mayor.

VIGÉSIMASÉPTIMA PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS, CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL: el “CONTRATISTA” conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos en los trabajos objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por escrito de la “ENTIDAD” ya que esta información son propiedad de este último.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo del contratista. Salvo que exista impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor de la dependencia o de la entidad, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

VIGÉSIMAOCTAVA.- RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Las partes acuerdan que cuando ocurran circunstancias no previstas en el presente Contrato, y que sean de carácter técnico y administrativo se resolverán entre sí mediante el procedimiento siguiente:La “ENTIDAD” o el “CONTRATISTA” harán respectivamente de su conocimiento dentro de los diez días naturales siguientes al hecho ocurrido, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, exponiendo los argumentos y motivos del caso, a fin de que la “ENTIDAD” emita su resolución dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que tuvo conocimiento de la controversia técnica o administrativa, debiendo anotarse en la bitácora la problemática y su resolución.Los representantes del “CONTRATISTA” y de la “ENTIDAD” deberán tener el poder de decisión a fin de que se resuelva satisfactoriamente la problemática presentada, dentro de un plazo máximo de cinco días hábiles.

VIGÉSIMANOVENA.- JURISDICCIÓN: Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Civiles Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

Leídas las cláusulas por las partes y enteradas de su contenido y alcance lo firman de conformidad, en seis originales en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día __ de _____ de 2016.

POR LA “ENTIDAD”

C.P. CARLOS R. PLASCENCIA PACHECO.DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

POR EL “CONTRATISTA”

TESTIGOSpor la “entidad”

ING. J. CESAR ARGUMOSA ZARATE.SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO

P.A. JAIME RODRÍGUEZ MARTÍNEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA

84

DOCUMENTO No. XVIIIACREDITACIÓN DE CONTENIDO NACIONAL.

85

A N E X O-MEJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL,

__________de __________ de ______________ (1)

________ (2) ____________P r e s e n t e.Me refiero al procedimiento _______ (3) ___________ No. __ (4) ____ en el que mi representada, la empresa _______________ (5) ___________________ participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre. Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que el (la totalidad de los) bien(es) que oferta mi representada en dicha propuesta, bajo la partida No. ____ (6) ______, será(n) producido(s) en México y contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el ___ (7) _____ por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo.

A T E N T A M E N T E________________(8)_________________

86

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL EJEMPLO DE FORMATO PARA LA MANIFESTACIÓN QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES QUE PARTICIPEN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA REGLA SÉPTIMA DE ESTE ACUERDO

NUMERO DESCRIPCIÓN1 SEÑALAR LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO.

2 ANOTAR EL NOMBRE DEL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ.

3 PRECISAR EL PROCEDIMIENTO DE QUE SE TRATE, LICITACIÓN PÚBLICA O INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

4 INDICAR EL NÚMERO RESPECTIVO.

5 CITAR EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DE LA EMPRESA.

6 SEÑALAR EL NÚMERO DE PARTIDA QUE CORRESPONDA.

7 ESTABLECER EL PORCENTAJE REQUERIDO POR EL HOSPITAL GENERAL DE MÉXICO O.D. EN LAS CONVOCATORIA DE LICITACIÓN O DE INVITACIÓN, QUE DEBERÁ SATISFACERSE. ESTE PORCENTAJE PODRÁ SER DE, CUANDO MENOS, EL 50% O EL CORRESPONDIENTE A LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN LA REGLA DÉCIMA PRIMERA, INCISOS 1 Y 2, SEGÚN SEA EL CASO.

8 ANOTAR EL NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA LICITANTE.

NOTA: En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente.

87

DOCUMENTO XIXREQUISITAR DEBIDAMENTE EL ANEXO N DONDE DEMUESTRE QUE LOS CONTRATOS CELEBRADOS A LA FECHA NO SE HAN VISTO AFECTADOS EN LAS GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS O MALA CALIDAD DE LOS TRABAJOS, NO SE HAN APLICADO PENAS CONVENCIONALES O SE HAN RESCINDIDO ADMINISTRATIVAMENTE LOS MISMOS; EN LAS OBRAS CONTRATADAS EN UN LAPSO NO MAYOR A CINCO AÑOS PREVIOS A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA A LA PRESENTE LICITACIÓN. SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN EL NO PRESENTARLO

88

ANEXO MREQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA VALORACIÓN EN PUNTAJE PARA DETERMINAR LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO AL MECANISMO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

RELACIÓN DE CONTRATOS EN CONDICIONES SIMILARES

PENAS CONVENCIONALESAPLICADAS

CONTRATOS TERMINADOS EN COSTO Y TIEMPO

AFECTACIÓN DE GARANTÍAS POR VICIOS OCULTOS

CERTIFICACIÓN

DESCRIPCIÓN DURACIÓN (MESES) IMPORTE SI NO SI NO SI NO


______________________________________________


89

DOCUMENTO NO. XXINFORMACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN

BAJO LA CUAL SE CATALOGARAN LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

90

ANEXO O


.

C.P. Carlos R. Plascencia Pacheco.Director de Administración.P r e s e n t e

Me refiero al procedimiento ________(3)__________ No. ______(4)___________ en el que mi representada, la empresa ________(5)___________participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en los “Lineamientos para fomentar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes muebles; así como la contratación de servicios que realicen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal” declaro bajo protesta de decir verdad, que mi representada pertenece al sector ____(6)_______, cuenta con ______(7)____ empleados de planta registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y con __(8)____ personas subcontratadas y que el monto de ventas anuales de mi representada es de _____(9)________ obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales.

Considerando lo anterior, mi representada se encuentra en el rango de una empresa____(10)_____, atendiendo lo siguiente:

Tamaño

(10)

Secto

(6)r

Rango de número de trabajadores

(7) +(8)

Rango de monto de ventas anuales

(mdp)(9)

Tope Máximo Combinado

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6Pequeña Comercio Desde 11 hasta 30 Desde $4.01 hasta

$10093

Mediana Industria y Servicios

Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 $100 95

Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100..01

Hasta $250235

Servicios Desde 51 hasta 100

Industria Desde 51 hasta 250

Desde $100.01 hasta $250

250

*Tope Máximo Combinado =(Trabajadores)x10%+(Ventas Anuales)x90%

(7) (8) El número de trabadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)

91

(10) El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje de la empresa =(Número de trabajadores) x 10% (Monto de Ventas Anuales) x 90% el cuál sede ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

Asimismo, manifiesto, bajo protesta de decir verdad que el Registro Federal de Contribuyentes de mi representada es ___(11)________ y que el Registro Federal de Contribuyentes del (los) fabricantes (s) de los bienes que integran mi oferta es (son)________(12)________.


A T E N T A M E N T E

_____________(13)___________

INSTRUCTIVO

92

NUMERO DESCRIPCIÓN1 Señalar la fecha de suscripción del documento2 Anotar el nombre del Hospital Infantil de México Federico Gómez3 Precisar el procedimiento de que se trate4 Indicar el numero respectivo del procedimiento5 Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa6 Indicar con letra el sector al que pertenece (industria, comercio o servicios)7 Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS8 En su caso, anotar el número de personas subcontratadas9 Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp),

conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales

10 Señalar con letra el tamaño de la empresa (micro, pequeña o mediana) conforme a la formula anotada al pie del cuadro de estratificación

11 Indicar el registro federal de contribuyentes del licitante12 Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el

licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el registro federal de contribuyentes del (los) fabricante (es) de los bienes que integran la oferta

13 Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante

ANEXO S (INFORMATIVO)INFORMACIÓN SOBRE LA ESTRATIFICACIÓN BAJO LA CUAL SE CATALOGARAN LAS

MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS

93

(INFORMATIVO)

TERCERA SECCIÓNSECRETARIA DE ECONOMÍA

ACUERDO por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.

Con fundamento en los artículos 34 fracciones I, XXIV y XXXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, 2 y 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, y

CONSIDERANDOQue el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 señala como uno de sus objetivos lograr una economía competitiva

mediante el aumento de la productividad, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, pequeñas y medianas;

Que las micro, pequeñas y medianas empresas son un elemento fundamental para el desarrollo económico de los países, tanto por su contribución al empleo, como por su aportación al Producto Interno Bruto, constituyendo, en el caso de México, más del 99% del total de las unidades económicas del país, representando alrededor del 52% del Producto Interno Bruto y contribuyendo a generar más del 70% de los empleos formales;

Que la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa tiene como objeto promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, así como incrementar su participación en los mercados, en un marco de crecientes encadenamientos productivos que generen mayor valor agregado nacional, y

Que de común acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se considera necesario establecer una estratificación que partiendo del número de trabajadores tome en cuenta un criterio de ventas anuales, con el fin de evitar la discriminación en contra de empresas intensivas en mano de obra y de que empresas que tienen ventas significativamente altas participen en programas diseñados para micro, pequeñas y medianas empresas, se expide el siguiente:

ACUERDOPrimero. El presente Acuerdo tiene por objeto establecer la estratificación bajo la cual se catalogarán las micro,

pequeñas y medianas empresas, para efectos del artículo 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Segundo. Se establece la estratificación de las micro, pequeñas y medianas empresas, de conformidad con los siguientes criterios:

94

Estratificación

Tamaño SectorRango de

número de trabajadores

Rango de monto de ventas anuales

(mdp)

Tope máximo combinado*

Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6

Pequeña Comercio Desde 11hasta 30

Desde $4.01hasta $100 93

Industria y Servicios Desde 11hasta 50

Desde $4.01hasta $100 95

Mediana Comercio Desde 31hasta 100 Desde $100.01

hasta $250 235Servicios Desde 51

hasta 100

Industria Desde 51hasta 250

Desde $100.01hasta $250 250

*Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas Anuales) X 90%.Tercero. El tamaño de la empresa se determinará a partir del puntaje obtenido conforme a la siguiente fórmula: Puntaje

de la empresa = (Número de trabajadores) X 10% + (Monto de Ventas Anuales) X 90%, el cual debe ser igual o menor al Tope Máximo Combinado de su categoría.

TRANSITORIOSPrimero. El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo. Quienes de conformidad con la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa apliquen la estratificación que en la misma se prevé, tendrán un plazo no mayor a 30 días naturales para adecuarse a lo establecido en el presente Acuerdo.

Tercero. Los trámites administrativos de las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren en proceso de resolución al momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, atenderán a la estratificación prevista por el artículo 3, fracción III, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.

Ciudad de México, a 25 de junio de 2009.- El Secretario de Economía, Gerardo Ruiz Mateos.- Rúbrica.

95

DOCUMENTO XXIINCORPORACIÓN A CADENAS PRODUCTIVAS

(ANEXO INFORMATIVO)

ANEXO S (INFORMATIVO)

96

ANEXO P (INFORMATIVO)SE COMUNICA A LOS PROVEEDORES LA POSIBILIDAD DE SU AFILIACIÓN AL PROGRAMA DE CADENAS

PRODUCTIVAS

Información relativa al programa de Cadenas Productivas y la documentación necesaria para afiliarse al mismo

LOS BENEFICIOS DEL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS

Programa de Cadenas Productivasdel Gobierno Federal

El programa de Cadenas Productivas es una solución integral que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país, con herramientas que les permitan incrementar su capacidad productiva y de gestión.

Al incorporarte a Cadenas Productivas tendrás acceso sin costo a los siguientes beneficios:

Conoce oportunamente al consultar desde la comodidad de tu negocio los pagos que te realizarán las dependencias o entidades con la posibilidad de obtener la liquidez que requieres sobre tus cuentas por cobrar derivadas de la proveeduría de bienes y servicios. Si requieres Capital de Trabajo podrás acceder a los programas de financiamiento a través de Crédito Pyme que Nacional Financiera instrumenta a través de los bancos.

Incrementa tus ventas, al pertenecer al Directorio de Proveedores del Gobierno Federal, mediante el cual las Dependencias y/o Entidades u otras empresas podrán consultar tu oferta de productos y servicios en el momento que lo requieran, al mismo tiempo, conocerás otras empresas con la posibilidad de ampliar tu base de proveedores.

Profesionaliza tu negocio, a través de los cursos de capacitación en línea o presenciales, sobre temas relacionados al proceso de compra del Gobierno Federal que te ayudarán a ser más efectivo al presentar tus propuestas.

Identifica oportunidades de negocio, al conocer las necesidades de compra del Gobierno Federal a través de nuestros boletines electrónicos.

Para mayores informes sobre el particular llamar desde el área metropolitana al 5089-6107 o al 01 800 623-4672 sin costo desde el interior de la república o bien a través de la página de internet www.NAFIN.com.

97

INFORMACIÓN A LOS PROVEEDORES PARA AFILIARSE AL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS


Nombre de la EmpresaEn Nacional Financiera, S.N.C. estamos coordinando una iniciativa sin duda histórica, para apoyar a las PyMES en el país. La estrategia principal consiste en establecer un Programa Obligatorio de Compras del Gobierno Federal hacia las pequeñas y medianas empresas mexicanas. Dicho programa pretende que en el año 2012, el 35% de las adquisiciones públicas se canalicen a este segmento productivo, principal generador del Producto Interno Bruto y de empleo.Para tal fin, un primer paso es la incorporación obligatoria de todas las Dependencias y Entidades al Programa Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C., lo que nos permitirá conocer en forma consolidada la situación actual de la proveeduría gubernamental y proponer metas anuales en materia de compras de gobierno a PyMES a partir del 2008.En este contexto, tengo el agrado de invitarte a incorporar tu empresa al programa, para que goce de los beneficios que éste le brinda:Cadenas Productivas ofrece:

Adelantar el cobro de las facturas mediante el descuento electrónicoo Obtener liquidez para realizar más negocioso Mejorar la eficiencia del capital de trabajoo Agilizar y reducir los costos de cobranzao Realizar las transacciones desde la empresa en un sistema amigable y sencillo,

www.nafin.com.mxo Realizar en caso necesario, operaciones vía telefónica a través del Call Center 50 89 61

07 y 01800 NAFINSA (623 46 72) Acceder a capacitación y asistencia técnica gratuita Recibir información Formar parte del Directorio de compras del Gobierno Federal

Características descuento ó factoraje electrónico: Anticipar la totalidad de su cuenta por cobrar (documento) Descuento aplicable a tasas preferenciales Sin garantías, ni otros costos ó comisiones adicionales Contar con la disposición de los recursos en un plazo no mayor a 24 hrs, en forma electrónica y

eligiendo al intermediario financiero de su preferencia

Afiliarse al programa es por única vez y no es necesario realizar el proceso nuevamente en alguna otra dependencia o entidad, no tiene ningún costo; en caso de requerirlo podrás hacer el cobro anticipado en la página www.nafin.com.mx o bien vía telefónica.

A fin de facilitar tu afiliación, te agradeceré comunicarte a los teléfonos 50.89.61.07 y 01800 NAFINSA, donde el personal de Nacional Financiera, S.N.C. te orientará para la entrega de los documentos relacionados en el documento anexo y la formalización del convenio en un término de cinco días.

Al concretar tu afiliación tendrás como beneficio formar parte del Directorio de Compras que ofrece ser un proveedor elegible para el Sistema de Compras del Gobierno Federal.

Reitero nuestro agradecimiento por tu participación y aprovecho la ocasión para enviarte un cordial saludo.

Atentamente

98

LISTA DE DOCUMENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE DE AFILIACIÓNAL PROGRAMA DE CADENAS PRODUCTIVAS.

1.- Carta Requerimiento de Afiliación, Fallo o Pedido.Debidamente firmada por el área usuaria compradora

2.- **Copia simple del Acta Constitutiva (Escritura con la que se constituye o crea la empresa). Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

3.- **Copia simple de la Escritura de Reformas (modificaciones a los estatutos de la empresa) Cambios de razón social, fusiones, cambios de administración, etc., Estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Completa y legible en todas las hojas.

4.- **Copia simple de la escritura pública mediante la cual se haga constar los Poderes y Facultades del Representante Legal para Actos de Dominio. Esta escritura debe estar debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio. Debe anexarse completa y legible en todas las hojas.

5.- Comprobante de domicilio FiscalVigencia no mayor a 2 mesesComprobante de domicilio oficial (Recibo de agua, Luz, Teléfono fijo, predio)Debe estar a nombre de la empresa, en caso de no ser así, adjuntar contrato de arrendamiento, comodato.

6.- Identificación Oficial Vigente del (los) representante(es) legal(es), con actos de dominioCredencial de elector; pasaporte vigente ó FM2 (para extranjeros)La firma deberá coincidir con la del convenio

7.- Alta en Hacienda y sus modificacionesFormato R-1 ó R-2 en caso de haber cambios de situación fiscal (razón social o domicilio fiscal)En caso de no tener las actualizaciones, pondrán obtenerlas de la página del SAT.

8.- Cédula del Registro Federal de Contribuyentes (RFC, Hoja Azul)

9.- Estado de Cuenta Bancario donde se depositaran los recursosSucursal, plaza, CLABE interbancariaVigencia no mayor a 2 mesesEstado de cuenta que emite la Institución Financiera y llega su domicilio.

La documentación arriba descrita, es necesaria para que la promotoría genere los contratos que le permitirán terminar el proceso de afiliación una vez firmados, los cuales constituyen una parte fundamental del expediente:

Contrato de descuento automático Cadenas ProductivasFirmado por el representante legal con poderes de dominio.

99

2 convenios con firmas originalesContratos Originales de cada Intermediario Financiero.Firmado por el representante legal con poderes de dominio.(** Únicamente, para personas Morales)

Usted podrá contactarse con la Promotoría que va a afiliarlo llamando al 01-800- NAFINSA (01-800-6234672) ó al 50-89-61-07; ó acudir a las oficinas de Nacional Financiera en:Av. Insurgentes Sur no. 1971, Col Guadalupe Inn, C.P. 01020, Delegación Álvaro Obregón, en el Edificio Anexo, nivel Jardín, área de Atención a Clientes.

Estimado Proveedor del Gobierno Federal:

Con el propósito de iniciar su proceso de afiliación a la Cadena Productiva, es importante que me proporcione la información abajo indicada; con lo anterior, estaré en posibilidad de generar los contratos y convenios, mismos que a la brevedad le enviaré vía correo electrónico. ____________ __ Información requerida para Afiliación a la Cadena Productiva. ____________ __

Cadena(s) a la que desea afiliarse:

***Número(s) de proveedor (opcional):**

Datos generales de la empresa.

Razón Social: Fecha de alta SHCP:R.F.C.:Domicilio Fiscal: Calle: No.:C.P.:Colonia: Ciudad:Teléfono (incluir clave LADA):Fax (incluir clave LADA):e-mail:Nacionalidad:Datos de constitución de la sociedad: (Acta Constitutiva / Persona Moral)No. de la Escritura:Fecha de la Escritura:

Datos del Registro Público de ComercioFecha de Inscripción:

100

Entidad Federativa:Delegación ó municipio:Folio: Fecha del folio :Libro: Partida:Fojas:Nombre del Notario Público: No. de Notaria:Entidad del Corredor ó Notario: Delegación o municipio del corredor ó Notario:Datos de inscripción y registro de poderes para actos de dominio (Persona Moral) : (Acta de poderes y/o acta constitutiva)No. de la Escritura:Fecha de la Escritura: Tipo de Poder: Único ( ) Mancomunado ( ) Consejo ( )

Datos del registro público de la propiedad y el comercio (Persona Moral) : Fecha de inscripción:Entidad Federativa:Delegación ó municipio:Folio: Fecha del folio :Libro: Partida: Fojas:Nombre del Notario Público: No. de Notaría:Entidad del Corredor ó Notario: Delegación o municipio del corredor ó Notario:

Datos del representante legal con actos de administración o dominio:Nombre: Estado civil: Fecha de nacimiento: R.F.C.:Fecha de alta SHCP:Teléfono:Fax (incluir clave LADA): e-mail:Nacionalidad:Tipo de identificación oficial: Credencial IFE ( ) Pasaporte Vigente ( ) FM2 ó FM3 extranjeros ( )No. de la identificación (si es IFE poner el No. que está en la parte donde está su firma):Domicilio Fiscal: Calle: No.:C.P.:Colonia:

101

Ciudad:

Datos del banco donde se depositarán recursos:Moneda: pesos ( X ) dólares ( )Nombre del banco:No. de cuenta (11 dígitos):Plaza:No. de sucursal: CLABE bancaria:(18 dígitos): Régimen: Mancomunada ( ) Individual ( ) Indistinta ( ) Órgano colegiado ( )

Persona(s) autorizada(s) por la PyME para la entrega y uso de claves:Nombre: Puesto:Teléfono (incluir clave LADA): Fax: e-mail:

Actividad empresarial:Fecha de inicio de operaciones: Personal ocupado:Actividad ó giro:Empleos a generar:Principales productos:Ventas (último ejercicio) anuales: Netas exportación:Activo total (aprox.):Capital contable (aprox.)Requiere Financiamiento SI NO

102

DOCUMENTO No. XXIIESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE TOMARÁ LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR AL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, QUE DURANTE TODO EL PROCESO DE LA OBRA QUEDARAN PROHIBIDOS LOS CAMPAMENTOS DENTRO DE LA MISMA.

103

ANEXO Q(MECANOGRAFIAR EN PAPEL MEMBRETADO Y/O SELLADO DE LA EMPRESA)


.

C.P. Carlos R. Plascencia Pacheco.Director de AdministraciónP r e s e n t e.

(Nombre del representante legal) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (indicar puesto), de la empresa denominada (nombre de la empresa), manifiesto bajo protesta de decir verdad que tomaremos en cuenta las medidas necesarias para garantizar al Hospital Infantil de México Federico Gómez, que durante todo el proceso de la obra quedaran prohibidos los campamentos dentro de la misma.



104

DOCUMENTO No. XXIII

ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE DARÁ FIEL CUMPLIMENTO AL PROGRAMA DE SUMINISTROS DE EQUIPOS MISMO QUE DEBERÁ ANEXAR A SU PROPUESTA, EN DONDE REGISTRARÁ LAS FECHAS DEL FINCADO DE LOS EQUIPOS Y DE LLEGADA A LA OBRA, COMPROMETIÉNDOSE A PRESENTAR AL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ, LA DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE QUE ESTÁ REALIZADO EL FINCADO DE ACUERDO A LAS FECHAS PACTADAS EN SUS PROGRAMAS RESPECTIVOS, Y SI HUBIERE UN ATRASO EN EL SUMINISTRO DE LOS MISMOS DE MAS DE 8 DÍAS, EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ APLICARÁ LAS SANCIONES DE LEY.

105

ANEXO R(MECANOGRAFIAR EN PAPEL MEMBRETADO Y/O SELLADO DE LA EMPRESA)


C.P. Carlos R. Plascencia Pacheco.Director de Administración.P r e s e n t e .

(Nombre del representante legal) bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de (indicar puesto), de la empresa denominada (nombre de la empresa), manifiesto bajo protesta de decir verdad que dará fiel cumplimento al programa de suministros de equipos mismo que deberá anexar a su propuesta, en donde registrará las fechas del fincado de los equipos y de llegada a la obra, comprometiéndose a presentar al Hospital Infantil de México Federico Gómez, la documentación que compruebe que está realizado el fincado de acuerdo a las fechas pactadas en sus programas respectivos, y si hubiere un atraso en el suministro de los mismos de mas de 8 días, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, aplicará las sanciones de ley.



106

DOCUMENTO No. XXIV

Tres cartas de recomendación de Instituciones Públicas, donde realizaron trabajos, de 2010 a 2016.

ANEXO R-1

107

PROPUESTA ECONÓMICA

108

DOCUMENTO No. XXVANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES, DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS Y COSTOS;

109

ANEXO SANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

CONCEPTO FECHA:UNIDAD:

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL MATERIALES $

MANO DE OBRA UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL MANO DE OBRA

$

HERRAMIENTA UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL HERRAMIENTA

$

MAQUINARIA/O EQUIPO

UNIDAD CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL MAQUINARIA O/EQUIPO

$

COSTO DIRECTOINDIRECTOS

SUMAFINANCIAMIENTO

SUMAUTILIDADCARGOS

ADICIONALESPRECIO

UNITARIO

Se podrá utilizar cualquier programa de análisis de precios unitarios, únicamente se tendrán que

considerar los elementos que se muestran en el ejemplo.

110

DOCUMENTO No. XXVILISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN, AGRUPADO POR MATERIALES MÁS SIGNIFICATIVOS Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, INDICANDO LAS CANTIDADES A UTILIZAR, SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN Y SUS IMPORTES;

111

DOCUMENTO XXVIIANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL REGLAMENTO DE LA LEY, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS

112

DOCUMENTO No. XXVIII

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE MÁQUINAS Y EQUIPOS NUEVOS;

113

ANEXO TANÁLISIS DE COSTO HORA MAQUINA

E J E M P L O

EQUIPO _____________________________________________________________ MODELO _________________________UNIDAD POR HORA FECHA DE ADQUISICIÓN ____________________

DATOS BÁSICOS

PRECIO DE ADQUISICIÓN + $ M.N. ó $ USDVALOR PIEZAS ESPECIALES Y/O LLANTAS. - $ M.N. ó $ USD

(Va) VALOR DE ADQUISICIÓN (Sin Pzas/especiales) = $ M.N. ó $ USD

% DE RESCATE (por ciento) x %. ó %

(Vr) VALOR DE RESCATE ( Va* factor de rescate ) = $ M.N. ó $ USD

(Ha) HORAS EFECTIVAS ANUALES HRS. AÑOS DE DEPRECIACIÓN AÑOS(Ve) VIDA ECONÓMICA HRS ( Q ) FACTOR DE MANTENIMIENTO %

( I ) TASA DE INTERÉS ANUAL EN % % FACTOR DE MANTTO. MENOR %

( S ) PRIMA DE SEGURO % FACTOR DE MANTTO. MAYOR %

( P ) POTENCIA DEL MOTOR H.P. (Noll) NUMERO LLANTAS POR UNIDAD PZAS

(Fo) FACTOR DE OPERACIÓN % (Vell) VIDA ECONÓMICA DE LLANTAS HRS.

( C ) CAPACIDAD DE ACEITE CARTER LTS. ( Pll) PRECIO POR CADA LLANTA $

( T ) FRECUENCIA CAMBIO ACEITE HRS.

CARGOS FIJOS

POR DEPRECIACIÓN Depreciación = $

POR INVERSIÓN Inversión = $

POR SEGUROS Seguros =.. $

POR MANTENIMIENTO Cargo por depreciación x [ Factor de mantenimiento (Q) ] $

CARGOS POR CONSUMO

COMBUSTIBLESGASOLINA 0.11 x P x Fo x PRECIO DE LA GASOLINA $DIESEL 0.10 x P x Fo x PRECIO DEL DIESEL $

LUBRICANTESPLACAS < 100 [ ( C/T ) + ( 0.0030 x P x Fo ) ] PRECIO DEL ACEITE DEL MOTOR $PLACAS > 100 [ ( C/T ) + ( 0.0035 x P x Fo ) ] PRECIO DEL ACEITE DEL MOTOR $

LLANTASEN OPERACIÓN Noll x Pll / Vell $

OTROS$

CARGOS POR SALARIOS PARA LA OPERACIÓNCATEGORÍA CANTIDAD UNIDAD SALARIO IMPORTE

SUMA SALARIOS $

OPERACIÓN POR HORA EFECTIVA Suma salarios / Horas Efectivas de trabajo por turno $

SUMA: CARGOS FIJOS + CONSUMOS + OPERACIÓNTOTAL EN ___________________________

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE DE LA EMPRESA

(TIPO DE MONEDA)

Valor de adquisición (Va) - valor de rescate (Vr) vida económica (Ve)

[Valor de adquis. (Va) + Valor de rescate (Vr)] [Prima de seguro (S)]

2 x [ Horas efectivas anuales (Ha) ]

[Valor de adquis. (Va) + Valor de rescate (Vr) ] x [ tasa de interés ( I ) ] 2 [Horas efectivas anuales (Ha)]

114

DOCUMENTO No. XXIX

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES;

115

DOCUMENTO No. XXXANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO

POR FINANCIAMIENTO;

116

ANEXO UCÁLCULO DE FINANCIAMIENTO

PROCEDIMIENTO POR MEDIO DEL FLUJO EFECTIVO

DATOS:CV= COSTO DE VENTA CD+CI ______________ PV= PRECIO DE VENTA _______________ A= % TOTAL DE ANTICIPO (DECIMAL)

IND= % DE INDIRECTOS (DECIMAL) ______________ FIN= FINANCIAMIENTO (DECIMAL) _______________ U= % UTILIDAD

I= TASA DE INTERÉS QUINCENAL (ANEXAR DOCUMENTO EN QUE SE BASA EL INDICADOR ECONÓMICO BASE DE LA TASA DE INTERÉS) EN DECIMAL.

DESCRIPCIÓN QUINCENA 1 QUINCENA 2 QUINCENA 3 QUINCENA 4 QUINCENA n+1

I GASTOS POR QUINCENA (-) Materiales + Mano de Obra + Equipo + Suma costo directo (CD) = Costo Indirecto + Subtotal = Acumulado + =

II PRODUCCIÓN POR QUINCENA Estimación Quincenal + Acumulado + =

III INGRESOS POR QUINCENA (+) Anticipos del monto total de los trabajos + Pago estimaciones menos amortización

anticipos.** + Subtotal = Acumulado + =

IV DIFERENCIAS POR QUINCENA (=) Ingresos menos Gastos (III-I) = Intereses por quincena Intereses Acumulado.

**MONTO DE ESTIMACIONES SEGÚN SU FECHA DE PAGO MENOS LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO 8 EN SU CASO). FINANCIAMIENTO EN DECIMALES = INTERÉS ACUMULADO ENTRE COSTO DE VENTA.

117

DOCUMENTO No. XXXI

UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE;

118

DOCUMENTO No. XXXIICATÁLOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR ADICIONALMENTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA EN ESTE PUNTO EN EXCEL, EN DISCO CD.

119

ANEXO VCATALOGO DE CONCEPTOS

EL CATALOGO DE LA LICITACIÓN SE ENCUENTRALOCALIZADO EN EL SISTEMA COMPRANET

COMO ANEXO DE LA PRESENTECONVOCATORIA

120

DOCUMENTO No. XXXIIIPROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ., DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO PREFERENTEMENTE DIAGRAMAS DE BARRAS, O BIEN, REDES DE ACTIVIDADES CON RUTA CRÍTICA.

121

ANEXO W

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON MONTOS

PARTIDA O CONCEPTO DATOS DE CONTRATO PERIODO (QUINCENA) TOTAL

No.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD P.U. QUINCENA-1 QUINCENA-

2 QUINCENA-3 N N+1

1

del concepto o partida

total del concepto o partida

del concepto o partida

importe a ejercer en la quincena

suma de los importes quincenales

MONTO QUINCENAL

Suma de Importes a Ejercer Cada Quincena

MONTO ACUMULADO Acumulado Quincenal

PLAZO DE EJECUCIÓN _______ DÍAS NATURALES.

NOMBRE DE LA EMPRESA

____________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

122

DOCUMENTO No. XXXIV

PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, CONFORME A LOS PERIODOS DETERMINADOS POR EL HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ., PARA LOS SIGUIENTES RUBROS:

A. DE LA MANO DE OBRA;

B. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;

C. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, Y...

D. DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

123

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

DEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN No. LO-012NBG999-Nx-2016

ANEXO XPROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA EXPRESADO EN JORNADAS E

IDENTIFICANDO CATEGORÍAS (CON MONTOS)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA EXPRESADA EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS (CON MONTOS)CLAVE CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC 7 TOTAL

EMPRESA_________________________________________

__________________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

PLAZO DE EJECUCIÓN__________________________________

______________________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

124




ANEXO Y

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS (CON MONTOS)

PROGRAMA CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, EXPRESADO EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS (CON MONTOS)

No. DESCRIPCIÓN / MARCA UNIDAD CANTIDAD

AÑO 2016TOTALQUINCENA

11

22

33

44

55

66

77

88

99

--

--

224

EMPRESA_________________________________________




125




ANEXO Z

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE MATERIALES

PROGRAMA DE EROGACIONES CUANTIFICADO Y CALENDARIZADO DE MATERIALES

No. MATERIAL O EQUIPO UNIDAD CANTIDAD


11

22

33

44

55

66

77

88

99

--

--

224

EMPRESA_________________________________________




126




ANEXO AAPROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS (CON MONTOS)

PROGRAMA DE EROGACIONES CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS (CON MONTOS)

CLAVE CATEGORÍA UNIDAD CANTIDAD


11

22

33

44

55

66

77

88

99

--

--

224

EMPRESA_________________________________________




127




DOCUMENTO No. XXXVCARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

128

HOSPITAL INFANTIL DE MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTODEPARTAMENTO DE OBRA PÚBLICA

ANEXO BBCARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN

(Este documento deberá ser presentado en papel membretado de la empresa licitante)


C.P. Carlos R. Plascencia Pacheco.Director de Administración.

El suscrito ______________________ representante legal de la empresa __________________(o por su propioderecho en caso de actuar por sí mismo, como persona física), y de conformidad con la Licitación Pública Nacional No. ____________________ de fecha _____ de _______ de 2016, convocada por el Hospital Infantil de México Federico Gómez, relativa a los trabajos de:__________________________________________________

PROPONE:

Que para la realización de los trabajos anteriormente citados, se presenta una proposición con un importe de $ _____________________ (indicar monto total de la proposición en número y con letra, en moneda nacional y sin I.V.A.).

DECLARA:

1.-Que la compensación total por la ejecución de las obras de que se trata, estará integrada con la suma de losimportes que resulten de aplicar los precios unitarios asentados en el catálogo, con las cantidades de trabajorealmente ejecutados de cada uno de los conceptos mismos.

2.-Que se ha enterado del contenido total de las convocatoria de licitación, así mismo, como las especificaciones de los conceptos y cantidades de trabajo de los cuales expresa su entera conformidad, que ha visitado el sitio en que se construirá la obra y que se ha considerado el medio en que deberá ejecutarse; que ha tomado en cuenta cualquier contingencia que pudiera afectar la realización de los trabajos y que formula esta proposición con plena conciencia de todas las circunstancias mencionadas.

3.-Que para el caso de que le sea adjudicada la licitación nombra como su representante en la obra y responsable directo de la ejecución de la misma al C._____________________.

SE COMPROMETE:

A) A firmar el contrato anexo a la convocatoria de licitación; dentro de los 30 días naturales a la adjudicación del contrato.B) A presentar al Hospital Infantil de México Federico Gómez, en el transcurso de los quince días naturales siguientes a la fecha en que se haya dado a conocer el fallo, la fianza de garantía de cumplimiento y de anticipo ( en su caso ) de los trabajos, de conformidad con el Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.C) A iniciar y ejecutar los trabajos dentro del plazo que estipula el Hospital Infantil de México Federico Gómez, en las convocatoria de laLicitación del _____ de _____________ de 2016 al ________ de _____________ de 20__.

Y ACEPTAR

Que en caso de que sea adjudicado el contrato y no firme y/o no presente la fianza de garantía de los trabajos, estipulados dentro del plazo especificado, el Hospital Infantil de México Federico Gómez, tendrá derecho a hacer efectivo a favor de la misma, como compensación por los daños y perjuicios que dichas faltas de cumplimiento lo ocasionen el documento que entrega como garantía de seriedad de presentación de la proposición.

129

HOSPITAL GENERAL DE MEXICO -...

Documents

Transcript of HOSPITAL GENERAL DE MEXICO -...