PLIEGO PARTICULAR DE...

Pliego Particular de Condiciones

PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES

RENOVACIÓN RED CLOACAL DEL SISTEMA DE DESAGÜE

CLOACAL CAUCETE

Departamento: CAUCETE

-Provincia de San Juan-


Obra: "RENOVACION RED CLOACAL DEL SISTEMA DE DESAGÚE CLOACAL CAUCETE"

Departamento: CAUCETE

Provincia: SAN JUAN

PPLLIIEEGGOO PPAARRTTIICCUULLAARR DDEE CCOONNDDIICCIIOONNEESS

ARTICULO 1º.- Objeto del presente Pliego

El presente Pliego tiene por objeto fijar las condiciones para el llamado a licitación, adjudicación, contratación, ejecución y mantenimiento hasta la recepción definitiva de la obra RENOVACION RED CLOACAL DEL SISTEMA DE DESAGÜE CLOACAL CAUCETE, Provincia de San Juan, según lo detallado en las Especificaciones Técnicas Particulares.-

El presente Pliego y demás documentos de la licitación, están a disposición de los interesados y podrán consultarse y descargarse sin costo, a través de la página web de OSSE: www.ossesanjuan.com.ar

ARTÍCULO 2º.- Pliego General de Condiciones

El Pliego General Único de Condiciones de esta licitación, lo constituye el “Pliego General único de Bases y Condiciones para la Contratación de Obras Públicas” de la Provincia de San Juan.-

ARTICULO 3º.- Presupuesto Oficial

El Presupuesto Oficial para la presente licitación asciende a la suma de Pesos DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON DIEZ CENTAVOS ($225.618.786,10), valor éste que incluye Gastos Generales, Beneficios e Impuestos.-

ARTÍCULO 4º.- Plazo de ejecución de la obra

El plazo de ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación, será de SETECIENTOS VEINTE (720) días corridos y regirá a partir de la fecha de firma del "Acta de Iniciación de la Obra".-

ARTÍCULO 5º.- Derecho del Contratante de aceptar cualquier Oferta y de rechazar algunas Ofertas o todas ellas

El Contratante se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier Oferta, de anular el proceso de Licitación y de rechazar todas las Ofertas en cualquier momento antes de la adjudicación del Contrato, sin que por ello adquiera responsabilidad alguna ante los Oferentes. En caso de anular el proceso, el Contratante devolverá con prontitud a todos los Oferentes las Ofertas y las Garantías de Oferta que hubiera recibido.

ARTÍCULO 6º.- Alcance de la Propuesta

Se entenderá que el interesado, antes de formular su oferta, ha examinado con todo detenimiento el proyecto oficial, los Pliegos de Condiciones y demás documentación de la licitación, y se habrá compenetrado, sin dudas ni excepciones, de su exacto alcance. Con anterioridad a formular su oferta, el Oferente, a su exclusivo


cargo, deberá examinar toda la documentación técnica debiendo tomar conocimiento de las informaciones necesarias para la correcta ejecución de las tareas objeto de la presente licitación.- Asimismo el Proponente, admite: a: Que se halla plenamente informado de cuanto se relaciona con la naturaleza y situación de los trabajos inherentes a la presente licitación.; b: Que conoce especialmente la zona donde se realizarán las obras, la profundidad de la napa freática actual y las condiciones en que debe ejecutar las excavaciones para ejecutar la obra; c: Que conoce la situación medioambiental existente; d: Que el equipo técnico que propone tiene capacidad adecuada de cada una de las disciplinas que intervienen en las tareas a ejecutar; e: Que se halla plenamente informado del carácter, calidad y cantidad de equipos, como así del personal especializado y no especializado que debe emplear para la ejecución de las mismas; f: Que conoce las disposiciones, normas jurídicas y administrativas, resoluciones y ordenanzas de otros entes oficiales o privados, internacionales, nacionales, provinciales, municipales, ante los cuales deba realizar los trámites necesarios, con la antelación suficiente para no dilatar los plazos de provisión y puesta en obra previstos, y asumirá todas las obligaciones y erogaciones dinerarias pertinentes para la concreción de los trabajos objeto de la presente licitación.- Cualquier conclusión, determinación, descuido, error u omisión del proponente en la obtención de la información pertinente relacionada con los apartados anteriores, que pueda afectar de alguna manera la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación, lo hará plenamente responsable de las consecuencias que se puedan originar; por lo que no podrá, posteriormente a la presentación de la propuesta, alegar causal basada en el desconocimiento de los antecedentes y condiciones anteriormente establecidas, ni solicitar resarcimiento económico de ningún tipo.-

ARTÍCULO 7º.- Documento de la Propuesta:

I.- Forma de presentación de las Propuestas 1.- Sobre N° 1: Las propuestas serán presentadas, con copia, dentro de un sobre ó paquete que se denominará "Sobre Nº 1", con la inscripción: OBRAS SANITARIAS SOCIEDAD DEL ESTADO OBJETO: ………………………………………………………………… Fecha de Apertura: ............. Hora de Apertura:................ Este sobre o paquete, debidamente cerrado, deberá contener en su interior la documentación que a continuación se detalla:

a) Garantía de la Oferta, según el Artículo 16º del Pliego Particular de Condiciones.- b) Certificado de Capacidad de Contratación y Capacidad Técnica, expedido por el Registro Provincial

de Constructores de Obras Públicas de San Juan o Certificado de Capacidad de contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores, según el Artículo 26º del Pliego Particular de Condiciones.-

c) Declaración Jurada y/ó certificación respectiva que acredite no ser deudor del Banco San Juan Residual, según Artículo 23° del presente pliego.-

d) Constancia de Inscripción en el Instituto de Estadística y Registro de la Construcción (I.E.R.I.C.) en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 27° del presente pliego.-

e) e.1- Nómina de equipos que el Oferente se compromete utilizar en la ejecución de las tareas objeto de la presente licitación, con descripción complementaria adecuada para la selección de la oferta según lo establecido en el Artículo 40° del presente pliego. e.2- Nómina de personal clave y sus antecedentes, organigrama, plantel del personal con indicación de cantidad y especialidad a utilizar en la ejecución de las tareas objeto de la presente licitación, según lo establecido en el Artículo 36° del presente pliego.-


f) Declaración suscripta por el Proponente y Representante Técnico en la que conste el conocimiento de la documentación que integra el legajo y la aceptación de todas las condiciones y requisitos allí expresados, conforme a la modalidad y condiciones establecidas por el Artículo 8º del Pliego Particular de Condiciones.-

g) Declaración de la Aceptación de la Jurisdicción de la Justicia Provincial y Constitución del Domicilio Legal, según el Artículo 9º del Pliego Particular de Condiciones.-

h) Designación del Representante Técnico con la debida aceptación de éste, y su respectivo Certificado de Inscripción y Habilitación del Representante Técnico, expedido por el Consejo Profesional de la jurisdicción de residencia o por el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan, según el Artículo 34º del Pliego Particular de Condiciones.-

i) Constancia de la inscripción del Oferente en el impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de San Juan, según el Artículo 21° del presente pliego.-

j) Contrato Social y Estatuto, convenio para la constitución de una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) ó Consorcio, si correspondiera, debiendo acreditar las firmas obrantes en el mismo mediante certificación de Escribano Público. Deberá indicarse en ellos, ineludiblemente, la responsabilidad solidaria y mancomunada de cada uno de los integrantes de la U.T.E. frente al contratante, según el Artículo 29º del presente Pliego.-

k) Antecedentes económicos-financieros de la empresa a través de la presentación de los últimos tres balances certificados por el correspondiente Consejo Profesional de Ciencias Económicas, acompañando Antecedentes comerciales y bancarios, según el Artículo 30º del Pliego Particular de Condiciones.--

l) Antecedentes técnicos sobre ejecución de trabajos similares, en características y magnitud a la licitada, indicándose para cada uno: denominación, lugar de emplazamiento, comitente, dirección y teléfono, fecha de ejecución, memoria descriptiva de los aspectos principales, certificado de que los trabajos fueron ejecutados por el oferente, emitido por los respectivos comitentes. Se hace notar que no se tendrá en cuenta aquellos trabajos ni tareas que no cumplan con los datos solicitados.-

m) Listado de obras y/o trabajos afines a los de la presente licitación en ejecución indicando Comitente, monto contractual, fecha de iniciación, grado de avance y fecha prevista de terminación, estado actual de la obra (en ejecución, paralizada, etc.). Asimismo, deberá adjuntar certificación de los Comitentes con respecto a la ejecución de las obras listadas.-

n) Obras y/o trabajos afines a los de la presente licitación poseen en proceso de adjudicación y/o contratación.-

o) Declaración de conocimiento del Alcance de la propuesta, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº 6 del presente Pliego Particular de Condiciones.-

p) Declaración Jurada de conocimiento y de real cumplimiento en caso de ser adjudicatario, de toda la Normativa Legal en materia Ambiental vigente, en todos los ámbitos donde se desarrollen actividades inherentes a la ejecución de las tareas objeto de la presente licitación, comprometiéndose a implementar las medidas de mitigación de Impactos Ambientales Negativos.

q) Certificado de Inscripción y Habilitación expedido por el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan o de algún Ente Nacional Oficial reconocido, del Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad Matriculado designado por el oferente, según el Artículo 35º del Pliego Particular de Condiciones.-

r) Declaración Jurada de conocimiento y de real cumplimiento en caso de ser adjudicatario, de toda la Normativa Legal en materia de Salud, Higiene y Seguridad vigente, en todos los ámbitos donde se desarrollen actividades inherentes a la ejecución de las tareas objeto de la presente licitación, comprometiéndose a implementar el Programa de Seguridad Único para todas las tareas objeto de la presente licitación.

s) Un sobre ó paquete cerrado, que se denominará "Sobre Nº 2".-


t) Certificado de no ser deudor de O.S.S.E., según Articulo 25º del presente Pliego.

2.- Sobre Nº 2: En el que se inscribirá la denominación del objeto de la licitación, fecha de la misma, nombre del proponente, y que contendrá, con copia:

a) Oferta propiamente dicha, Presupuesto desagregado por ítem, indicando unidad de medida, cantidades, precios unitarios, subtotales e incidencia en Presupuesto Total, según los Artículos 10º y 11º del Pliego Particular de Condiciones.-

b) Planilla de análisis de precios de todos los ítems desagregados en todos sus componentes, incluyendo cargas sociales y tributarias, conforme al “Modelo de Análisis de Precios”, que forma parte del presente pliego.-

c) Plan de Trabajo y Gráfico de Inversiones previstas, según el Artículo 12º del Pliego Particular de Condiciones.-

d) Obligatoriedad de Discriminación del I.V.A., según el Artículo 20º del Pliego Particular de Condiciones.-

e) Precios de referencia asociados a cada insumo incluido en los análisis de precios o en la estructura de costos.

f) El presupuesto desagregado por ítem y los análisis de precios o estructura de costos de cada uno de los ítems en soporte digital.

II.- Causa de Rechazo de la Propuesta: 1. Será causal de rechazo automático de la oferta, e impedirá la apertura del Sobre N°2, devolviéndose de

inmediato toda la documentación al proponente si en el Sobre N°1, se comprueba la no presentación de lo solicitado en los puntos I.1.a) Garantía de la Oferta; I.1.b) Certificados de Capacidad de Contratación y Capacidad Técnica, I.1.f) Declaración suscripta por el Proponente y Representante Técnico del conocimiento del Pliego y la aceptación de todas las condiciones y requisitos y I.1.s.) Un sobre o paquete cerrado, que se denominará "Sobre N°2”. La falta de presentación en el Sobre N° 2 de los requisitos indicados en el punto I.2.a) Oferta propiamente dicha, también será causal de rechazo de la propuesta devolviéndose toda la documentación al proponente.-

2. En caso de que el Oferente no haya presentado la documentación solicitada en los puntos I.1.c), I.1.d), I.1.e), I.1.g), I.1.h), I.1.i), I.1.j), I.1.k), I.1.l), I.1.m), I.1.n), I.1.o), I.1.p), I.1.q), I.1r) y I.1.t) del “Sobre Nº1” y en los puntos I.2.b), I.2.c), I.2.d), I.2.e) y I.2.f) del “Sobre Nº2”, tendrá un plazo máximo de veinticuatro horas (24hs.) para hacerlo por mesa de entrada de OSSE para que se pueda considerar en la evaluación de la Oferta. La Comisión de Preadjudicación podrá solicitar oportunamente aclaraciones sobre la misma, para lo cual le será otorgado al proponente un plazo de cuarenta y ocho horas (48 hs.) para su presentación, desde el momento de la notificación.-

3. No serán tomadas en consideración aquellas propuestas que modifiquen la base de la licitación o aquellas que presenten enmiendas, raspaduras o correcciones entre líneas o errores que no hayan sido salvados al pie de las mismas.-

III - Impugnaciones Las observaciones e impugnaciones se regirán por lo dispuesto en el Decreto Nº 2796-OSP-80, modificatorio de los Apartados tercero y cuarto del punto 10º del Artículo 13º de la Reglamentación de la Ley de Obras Públicas.-


ARTÍCULO 8º.- Aceptación de Pliego Licitatorio.

El Proponente deberá presentar una Declaración Jurada suscripta por el Proponente y Representante Técnico en la que conste el conocimiento de TODA la documentación que integra el Legajo Licitatorio, todas las enmiendas y Notas Aclaratorias, y la aceptación de TODAS las condiciones y requisitos allí expresados.- Dichas firmas deberán estar certificadas ante Escribano Público.-

ARTICULO 9º.- Jurisdicción de la Justicia Provincial y Domicilio Legal

El proponente deberá presentar una declaración jurada donde conste que, para cualquier cuestión judicial que se suscite, acepta la jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de San Juan, debiendo constituir domicilio legal en la misma.-

ARTÍCULO 10º.- Sistema de Contratación

La Licitación se realizará por el sistema de Ajuste Alzado. Los proponentes deberán cotizar sus precios unitarios para cada uno de los ítems de la Planilla de Presentación de Propuestas. La suma de los productos del precio unitario cotizado por la cantidad computada del respectivo ítem que figura en la mencionada planilla, constituirá el precio total de la oferta, cuya presentación se hará por duplicado.- Los precios unitarios cotizados por el Contratista en su oferta, serán aplicados a la cantidad de trabajos a ejecutar dentro de cada ítem, a los efectos de la certificación correspondiente.- Si se comprobara un error de operación en cualquiera de los importes parciales consignados por el Proponente en los diferentes ítems, se ajustará este importe dando validez al precio unitario. También se ajustará el importe total de la oferta con los importes parciales resultantes.-

ARTÍCULO 11º.- Presentación de Propuestas

Se realizará la cotización de los precios unitarios de acuerdo al Artículo anterior, empleando como modelo la planilla de cotización, la que se llenará por duplicado.-

ARTÍCULO 12º.- Plan de Trabajo y Gráfico de Inversiones

Junto con la oferta el proponente deberá acompañar por duplicado: a) El Plan de Trabajo propuesto y desarrollado por el sistema de barras o por cualquier otro que permita

evaluar correctamente el avance previsto en la ejecución de las tareas e indicar en cada ítem, los porcentajes de avance acumulados.-

b) Un Gráfico de Inversiones acorde con el Plan de Trabajo en escala adecuada, para que su amplitud muestre, a criterio de OSSE, claramente la evolución de las inversiones previstas. El Oferente organizará su trabajo en la forma que estime conveniente, pero, a juicio de O.S.S.E. deberán quedar satisfechas las siguientes condiciones:

- Establecer como mínimo CINCO (5) “frentes de obra”, separados convenientemente, de manera tal que no alteren ni perjudiquen el transito o cualquier servicio público. Las tareas de estos frentes deberán ser reflejadas en el Plan de Trabajo. Por el incumplimiento de esta condición la Empresa Contratista será pasible de la multa estipulada en el Articulo Nº 47 del presente pliego.

- No presentar inconvenientes para el avance armónico de los trabajos en relación con otras obras que se ejecuten en la zona.-

- Respetar las normas y especificaciones municipales o de otros organismos o entes provinciales o nacionales que tengan jurisdicción en la zona donde se ejecutarán los trabajos contratados.


ARTÍCULO 13º.- Régimen Legal

La ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación se licitará, contratará y ejecutará de acuerdo al Régimen de la Ley Provincial Nº 128-A de Obras Públicas, sus modificaciones y reglamentaciones, como asimismo se aplicará la legislación laboral y previsional en vigencia.- Se deja expresamente aclarado que los precios básicos para los cálculos de la citada redeterminación de precios, serán los precios básicos vigentes a la fecha de apertura de la licitación.- Para el cálculo, proyecto, construcción y ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación rigen, entre otras, las Normas y Reglamentos establecidos a continuación: » Normas ASTM. » Normas ASME. » Normas AWS (American Welding Society). » Normas AWWA. » Normas ISO. » Normas IRAM. » Normas IRAM-IAS » Normas DIN. » SIREA - Cuadernos CIRSOC » Normas de la Dirección Nacional y Provincial de Vialidad » Normas y reglamentos del Departamento de Hidráulica de la Provincia de San Juan » Normas y reglamentos de los prestadores de servicios eléctricos, de gas natural, sanitarios, telefónicos,

etc. » Código de Edificación de la Provincia de San Juan » Normas y reglamentos de la Dirección General de Arquitectura del Municipio de Planeamiento y

Desarrollo Urbano de la Provincia de San Juan » Reglamentaciones contra incendio. Dirección General de Bomberos. Departamento de Bomberos –

División Siniestros dependiente de la Policía de San Juan - » Ley de Higiene y Seguridad Nº 24.557 y Especificaciones Técnicas sobre “Salud, Higiene y Seguridad” » Ley 24.051 sobre Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario 831/93. Resolución 233/86 de la

Secretaría de Transporte de la Nación. » Ordenanzas Municipales vigentes. También serán de aplicación aquellas reglamentaciones de las empresas de servicios públicos nacionales, municipales o privadas que interfieran en el área de ejecución de las tareas. El Contratista declara tener pleno conocimiento de todas las Leyes y Normativas enumeradas precedentemente. Independientemente de ello, el Comitente podrá requerir el cumplimiento de otras normas cuando a su juicio esto resulte conveniente y necesario para una correcta ejecución de las tareas.

ARTÍCULO 14º.- Anticipo Financiero

En la presente licitación está contemplado un pago en concepto de “Anticipo Financiero”, equivalente a un CINCO (5) % del monto del contrato, por parte de OSSE; para lo cual la Empresa Contratista deberá ofrecer como contrapartida fiscal o financiera, según criterio del Comitente, una bonificación en mayores obras, que no podrá ser inferior al 1,5% del monto del contrato.- El “Anticipo Financiero" se garantizará con Aval Bancario o Carta Fianza de una Institución Bancaria de primera línea o Póliza de Caución, emitida por una Compañía de Seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, que garantice a favor del "ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE SANEAMIENTO (ENOHSA)" el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones asumidas por el Contratista. Las garantías ofrecidas quedarán sujetas a la conformidad del Comitente y conjuntamente con la misma, el


Contratista deberá acompañar copia certificada por escribano público de los documentos que sirvan de garantía al “Anticipo de Fondos”.-

ARTÍCULO 15º.- Redeterminación de Precios

A los fines de la Redeterminación de Precios en la presente licitación, rige lo establecido por el Decreto Nacional Nº 691/16 y Decreto Acuerdo Nº 0028/16 por el cual la Provincia de San Juan se adhiere al citado Decreto Nacional. A los efectos de la presente obra se tomarán como referencia los índices de la columna “Obras de Saneamiento” de la Tabla I del Anexo del Pliego Complementario para la Redeterminación de Precios, que forma parte del presente Legajo Licitatorio.

ARTÍCULO 16º.- Garantía de la Oferta

La garantía de la oferta consistirá en una suma equivalente al 1% (uno por ciento) del importe del PRESUPUESTO OFICIAL mencionado y únicamente podrá ser constituida mediante: a) Depósito en dinero efectivo en el Banco San Juan a la Cuenta N° 1.720/0, ubicado en Av. Libertador San Martín esquina Mendoza.- b) Títulos Públicos con cotización en Bolsas del País.- c) Seguro de Caución Cancelado, contratado ante una Compañía de Seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.- En este caso el oferente deberá presentar en el acto de apertura o dentro de las veinticuatro (24) horas del mismo, constancia de cancelación de pago de dicho Seguro hasta el vencimiento del mantenimiento de la oferta. Caso contrario se tendrá por no presentada la garantía de oferta.- d) Fianza Bancaria, debiendo en este último caso, constar que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador.- Las garantías que se constituyen conforme al punto a), no devengarán intereses por el tiempo de depósito en tal carácter, hasta su efectiva devolución.- En el caso de constituirse de acuerdo a lo establecido en el punto b), el valor de los títulos públicos se considerará al 80% de su cotización oficial al día hábil anterior al día de la apertura.-

ARTÍCULO 17º.- Plazo de Mantenimiento de la Oferta

Los proponentes se obligan a mantener sus propuestas en todas y en cada una de sus partes, sin alterar las condiciones y precios, durante un plazo de Noventa (90) días corridos, que regirá desde el día siguiente de la apertura de la Licitación.-

ARTÍCULO 18º.- Garantía de Contrato

A los efectos de formular el Contrato de Obra Pública, el Oferente que resultara adjudicatario, deberá presentar dentro de los diez (10) días de habérsele comunicado la adjudicación, la garantía prevista en el Artículo 22º de la Ley Nº 128-A de Obras Públicas, la que únicamente podrá ser constituida mediante: a) Depósito en dinero efectivo en el Banco San Juan a la Cuenta N° 1.720/0, ubicado en Av. Libertador San Martín esquina Mendoza.- b) Títulos Públicos con cotización en Bolsas del País.- c) Seguro de Caución Cancelado, contratado ante emitida por una Compañía de Seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.- En este caso el oferente deberá presentar en el acto de apertura o dentro de las veinticuatro (24) horas del mismo, constancia de cancelación de pago de dicho Seguro hasta el vencimiento del mantenimiento de la oferta. Caso contrario se tendrá por no presentada la garantía de oferta.-


d) Fianza Bancaria, debiendo en este último caso, constar que el fiador se constituye en liso, llano y principal pagador.- Las garantías que se constituyen conforme al punto a), no devengarán intereses por el tiempo de depósito en tal carácter, hasta su efectiva devolución.- En el caso de constituirse de acuerdo a lo establecido en el punto b), el valor de los títulos públicos se considerará al 80% de su cotización oficial al día hábil anterior al día de la apertura.- Igualmente la sustitución de la garantía solo podrá formalizarse por alguno de dichos medios, en este caso, de optarse por Seguro de Caución, emitido por una Compañía de Seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, debiéndose presentar simultáneamente constancia de cancelación del pago de dicho seguro hasta el vencimiento del plazo contractual establecido. Se deja expresamente aclarado que la sustitución de garantía es solo por la garantía del contrato, no habiendo posibilidad de la sustitución en el caso del fondo de reparo, el cual se descontará de cada uno de los certificados de pago de acuerdo a lo establecido en el Artículo Nº19 del presente Pliego. Conjuntamente con las garantías ofrecidas, el Contratista deberá acompañar copia certificada por escribano público de los documentos que sirvan de “Garantía de Contrato”.

ARTICULO 19º.- Garantía de la Ejecución de la Obra ó Fondo de Reparo

En un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 53º de la Ley Nº128-A, del importe de cada Certificado, excepto los de Acopio ó Intereses, se deducirá el 5% que repondrá hasta la Recepción Definitiva como garantía de la ejecución de la obra ó como Fondo de Reparo. Este depósito podrá ser sustituido por un seguro de Caución emitido a favor de OSSE seguro este que será contratado ante emitida por una Compañía de Seguros autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación debiéndose presentar simultáneamente constancia de cancelación del pago de dicho seguro hasta la fecha de Recepción Definitiva de los trabajos contratados.

ARTICULO 20º.- Obligatoriedad de Discriminar el I.V.A.

Con relación al Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), los oferentes deberán cumplir la condición de responsables inscriptos y discriminar obligatoriamente en sus ofertas el impuesto. En el caso de que así no lo hicieren, sus ofertas serán consideradas como formalizadas con IVA incluido.- Con relación de la facturación deben observar las disposiciones de la Resolución General Nº 3.419 y/o modificatorias de la AFIP.- Los oferentes están obligados a presentar N° de C.U.I.T. y acreditar el carácter de inscripto en el Impuesto al Valor Agregado.-

ARTICULO 21º.- Obligatoriedad de Inscripción en Ingresos Brutos

Los oferentes están obligados a presentar la constancia de inscripción en el impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de San Juan, ó certificación de inscripción en el Convenio Multilateral.-

ARTICULO 22º.- Deudas por Servicios prestados por O.S.S.E

De acuerdo a lo dispuesto por Decisión Nº241/95, al momento de hacerse efectivo el pago de los certificados, el Contratista deberá acompañar la constancia de no adeudar suma alguna a OSSE por servicios a los inmuebles que tenga denunciados a su nombre o en el que sea asiento principal de sus negocios, o aquellos que utilice a los efectos de la ejecución del contrato.-


ARTICULO 23º.- Certificado de No deudor de Banco San Juan Residual

En un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 5.073 y la Decisión N° 821-04 de OSSE, el Oferente deberá presentar la correspondiente Declaración Jurada y/ó Certificación respectiva que acredite NO ser deudor del Banco San Juan Residual, ó su caso, encontrarse bajo las condiciones establecidas en el Artículo 17° de la citada Ley.-

ARTICULO 24°.- Vigencia Disposición N° 004-GA-00

Se deja expresamente aclarado que para el acto de Apertura de la presente Licitación rige lo dispuesto en la Disposición N° 004-GI-00 "La Comisión de Apertura podrá fijar un cuarto intermedio de hasta 24 hs. hábiles, para realizar las observaciones y reclamos que pudieran surgir por los oferentes presentes en el Acto de Apertura. En el Acta que se labre quedará constancia de lo actuado con la firma de los miembros de la Comisión de Apertura y los Oferentes, quedando éstos fehacientemente notificados de la fecha y hora de reanudación del acto".-

ARTICULO 25º.- Certificado de No deudor de O.S.S.E. San Juan

En un todo de acuerdo a lo establecido en la Decisión N° 1500-08 de OSSE de fecha 16 de Mayo de 2008, el Oferente deberá presentar el correspondiente Certificado de no adeudar suma alguna a O.S.S.E. por los servicios prestados a los inmuebles en los cuales el Oferente tenga emplazado el asiento principal de sus negocios, sedes, sucursales, agencias dentro de la provincia de San Juan o Certificado de no propiedad, ni tenencia o posesión de inmuebles dentro del radio cubierto por O.S.S.E. San Juan, expedido en ambos casos por el Departamento Comercial y Presidencia de O.S.S.E. con fecha no inferior a diez (10) días ni superior a 30 días del acto de apertura. Para los oferentes que no posean inmuebles de su propiedad en la Provincia de San Juan, deberán solicitar el certificado de no propiedad, ni tenencia o posesión de inmuebles dentro del radio cubierto por O.S.S.E. San Juan por Nota dirigida al Presidente de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (O.S.S.E.).

ARTICULO 26º.- Certificado de Habilitación y Capacidad

El proponente presentará el Certificado de Habilitación y Capacidad emitido por Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan o Certificado de Capacidad de contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores debidamente rubricado, en el que conste que su capacidad libre de contratación, y le permita concurrir a la Licitación. Los oferentes deberán tener una capacidad de contratación igual o superior al monto que resultare de la siguiente fórmula:

[ ][ ]mesesPlazo

mesesxOPCap

12..=

Siendo: Cap.= la capacidad de contratación, expresado en Pesos ($) o moneda de curso legal vigente.- P.O.= el monto del Presupuesto Oficial, expresado en Pesos ($) o moneda de curso legal vigente.- Plazo: el Plazo de ejecución de la obra, expresado en meses. Asimismo, los oferentes deberán demostrar, mediante presentación de Certificado expedido por Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan o Certificado de Capacidad de contratación Anual expedido por el Registro Nacional de Constructores debidamente rubricado, tener una Capacidad Técnica por un monto igual o superior al que resultare de la fórmula anterior. Para la obtención de las Capacidades, tanto técnica como de Contratación, para el caso de U.T.E. la socia principal deberá tener como mínimo un 40% del valor requerido según fórmula, debiendo completarse el resto


hasta el 100% con la sumatoria de capacidades de las otras empresas integrantes, no pudiendo ser la capacidad de estas otras socias en ningún caso inferior al 20% de la capacidad solicitada. Todas las empresas que conformen la U.T.E. deberán estar Inscriptas en el Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan o en el Registro Nacional de Constructores. De lo contrario, se dará por desechada la oferta de la U.T.E.

ARTICULO 27º.- Constancia de Inscripción en el I.E.R.I.C.

En un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 32° de la Ley N° 22.250, el proponente deberá presentar la constancia de la inscripción anual en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (I.E.R.I.C.). Todas las empresas que conformen la U.T.E. deberán presentar la constancia de la inscripción anual en el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (I.E.R.I.C.). De lo contrario, se dará por desechada la oferta de la U.T.E.

ARTICULO 28º.- Certificado Actualizado de Capacidad

A los fines de la adjudicación, el oferente deberá presentar el certificado actualizado emitido por Registro de Constructores de Obras Públicas de la Provincia de San Juan, o del Registro Nacional de Constructores, en el término de cinco (5) días hábiles de serle requerido.-

ARTICULO 29º.- Unión Transitoria de Empresa (U.T.E.)

En el caso de que dos ó más sociedades comerciales se presenten asociados a la presente licitación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, debiendo presentar la documentación que avale la intención de la formación de una Unión Transitoria de Empresas (U.T.E.) certificada ante Escribano Público. Una vez presentadas a la Licitación, las Uniones Transitorias no podrán modificar su integración (es decir cambiar, aumentar y/o disminuir el número de empresas y/ó las empresas que la componen en toda actuación relacionada con la presente licitación y en caso de ser contratada, no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del mismo. La duración de cada una de las sociedades comerciales y de la U.T.E., deberá superar por lo menos en dos años calendario, a partir de la fecha del Acta de Recepción Definitiva de los trabajos contratados. Los Representantes Legales de las sociedades y de la U.T.E., deberán acompañar constancia de que están facultados para contratar en su nombre. Una misma empresa no podrá presentar simultáneamente dos ó más propuestas, ya sea sola ó integrando una ó más U.T.E. Cada una de las empresas asociadas deberá presentar todos los documentos legales, financieros y técnicos solicitados en el presente Pliego Particular de Condiciones.

ARTÍCULO 30°.- Antecedentes económicos-financieros

En la presente Licitación, los Oferentes deberán presentar los Antecedentes económicos-financieros de la empresa a través de la presentación de los últimos tres balances certificados por el correspondiente Consejo Profesional de Ciencias Económicas, acompañando Antecedentes comerciales y bancarios.

ARTICULO 31º.- Aclaración de Oficio y Evacuación de Consultas

Durante el plazo para la preparación de las propuestas fijado para la apertura de la licitación, los interesados podrán formular consultas únicamente a través de la pagina web (www.ossesanjuan.com.ar) relativas a la documentación. Se establece, para formular consultas por parte de los interesados, un plazo mínimo de CINCO (5) días hábiles previos a la apertura de las propuestas. Las aclaraciones correspondientes serán


evacuadas mediante circulares con consulta y emitidas por O.S.S.E. a todos los interesados en la página web www.ossesanjuan.com.ar. O.S.S.E. si lo juzga necesario, podrá también formular aclaraciones de oficio mediante circulares sin consulta, hasta tres (3) días antes del fijado para la apertura. Tanto las consultas como las circulares con o sin consulta que se emitan, serán notificadas a través de la página web de O.S.S.E. y pasarán a formar parte de la documentación licitatoria. Sera exclusiva responsabilidad de los interesados contar con dichas circulares aclaratorias.-

ARTICULO 32°.- Metodología de Presentación y Apertura de Licitación

Se establece como metodología de Apertura la que se detalla a continuación: Obras Sanitarias Sociedad del Estado (O.S.S.E.) llevará a cabo el Acto de Apertura de las Ofertas, en público en la dirección, fecha y hora que se señalen a la publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de San Juan. O.S.S.E. podrá, a su arbitrio, prorrogar la fecha límite de presentación de las Ofertas mediante una Nota Aclaratoria. Las propuestas serán recibidas en el lugar establecido para el Acto de Apertura, según lo establecido en la publicación del Boletín Oficial de la Provincia de San Juan. O.S.S.E no considerará ninguna Oferta que llegue con posterioridad a la hora y fecha límite para la presentación de las Ofertas. Toda Oferta que sea presentada a O.S.S.E. después del plazo límite para la presentación de las Ofertas será considerada tardía, y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir. En la fecha y hora establecida para la Apertura de la Licitación, se procederá a abrir los Sobres Nº1, de uno en uno, leyendo en voz alta el nombre del Oferente, la existencia de la Garantía de la Oferta por el monto establecido en el Artículo 16º del presente Pliego, la Aceptación del Pliego Licitatorio según el Artículo 8º del Pliego Particular de Condiciones, el Certificado de Capacidad de Contratación y Capacidad Técnica según el Artículo 26º del Pliego Particular de Condiciones y la presencia del Sobre Nº2. Si algún Oferente no cumple con esta documentación, se aplicará lo establecidos en II.1 (Causa de Rechazo de la Propuesta) del Artículo 7º del presente Pliego. Para aquellos Oferentes en que se haya constatado el cumplimiento de la correcta presentación de esa documentación, se procederá a la Apertura del Sobre Nº2. A aquellos Oferentes que no lo cumplan con la presentación de lo indicado en el punto I.2.a) Oferta propiamente dicha del Artículo 7º del presente Pliego, se les devolverá la documentación, según 7.II.1. Para los que si cumplan, se procederá a leer en voz alta el nombre del Oferente y la Oferta económica presentada. Finalmente, se procederá a labrar un Acta donde consten las actuaciones efectuadas y la documentación presentada por cada oferente, con la firma de Autoridades y Representantes de los Oferentes.

ARTICULO 33°.- Mejora de la Oferta

Si luego del análisis cuantitativo, resultaran dos o más ofertas económicas idénticas, se podrá invitar a los que la hayan formulado a que las mejoren. Las propuestas de mejoras se presentarán también bajo sobre cerrado que se abrirá en el día y hora que al efecto se fije, labrándose acta en presencia de los interesados que concurran. De persistir la igualdad, se adjudicará luego en un sorteo público.-

ARTICULO 34°.- Representante Técnico

El Contratista podrá asumir personalmente la conducción del trabajo, siempre que posea título habilitante al efecto, Ingeniero Civil ó Hidráulico, y siempre que tenga antecedentes de haber dirigido trabajos similares al que se licita, que satisfagan al Comitente, con una experiencia comprobable como Representante Técnico no menor a 2 años. En el caso de que no cumpla el Contratista esos requisitos, las obras serán conducidas por


un Representante Técnico del mismo, que cumpla esas exigencias. No podrán ser Representantes del Contratista, los profesionales empleados de la Repartición hasta haber transcurrido el plazo de seis (6) meses después de la fecha de cesación de sus servicios en la misma.- En el Sobre Nº1 deberá incorporarse una declaración de aceptación del cargo por parte del Representante Técnico, debidamente suscripta. Asimismo, en dicho sobre se deberá incorporar el Certificado de Inscripción y Habilitación correspondiente al profesional propuesto (ya sea el Contratista o Representante Técnico), expedido por el Consejo Profesional de la jurisdicción de residencia o por el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de la Provincia de San Juan. El Representante Técnico dedicará todo su tiempo a dirigir el cumplimiento del Contrato por parte del Contratista. Si el Representante Técnico debe ausentarse temporalmente del Lugar del trabajo durante la ejecución de éstas, se nombrará a un sustituto adecuado que cumpla con las exigencias mencionadas, con el previo consentimiento de la Inspección, a quien deberá darse notificación con la debida anticipación para la aceptación o rechazo del sustituto propuesto. Si el Contratista prevé reemplazar al Representante Técnico, el Contratista deberá notificar a la Inspección, por lo menos 10 días antes de la fecha prevista del reemplazo, el nombre, la dirección y la experiencia pertinente del potencial Representante Técnico sustituto. Si la Inspección considera que el potencial Ingeniero sustituto no es adecuado y/o no cumple las exigencias, tendrá el derecho a presentar objeciones al nombramiento, mediante notificación a la Contratista, con información que fundamente su posición, obligando a la Contratista a proponer un nuevo profesional para ejercer dicho cargo.

ARTICULO 35°.- Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad Matriculado

El oferente deberá designar bajo Declaración Jurada el “Responsable de los Servicios de Higiene y Seguridad” de los trabajos objeto de la presente licitación, con la debida aceptación de este (mediante Declaración Jurada), siempre que posea título habilitante al efecto. Asimismo, deberá presentar en el Sobre N°1 de su oferta el Certificado de Inscripción y Habilitación por expedido por el Consejo Profesional de Ingenieros y Agrimensores de San Juan o de algún Ente Nacional Oficial reconocido, del profesional designado..

ARTICULO 36°.- Nómina de personal clave

El Oferente deberá presentar en el Sobre N°1 de su oferta, la Nómina de personal clave (tanto técnico como de conducción) de su empresa y detallando sus antecedentes. Asimismo, deberá presentar el organigrama de la Empresa, y detallar el plantel del personal con indicación de cantidad y especialidad a utilizar en la ejecución de las tareas objeto de la presente licitación.-

ARTICULO 37º.- Porcentaje de Personal Argentino y Salario Mínimo

La Contratista empleará por lo menos el 90% de personal argentino. En cuanto al pago de los salarios deberá ajustarse a la legislación laboral y previsional vigente. A tal fin, la empresa contratista deberá presentar mensualmente a la Inspección la siguiente documentación:

� Listado del personal afectado a la obra donde figure: Apellido y Nombre, documento de identidad, nacionalidad y código único de identificación laboral (CUIL).-

� Constancia del pago de las remuneraciones debidamente firmado.- � Copia de los comprobantes de pago mensuales a la Administración Federal de Ingresos Públicos

(A.F.I.P), debidamente sellados y firmados, correspondiente a los aportes al Sistema de Seguridad Social.-

� Constancia de cuenta bancaria de la cual sea titular el contratista.- � Cobertura de riesgo de trabajo.-


Todo de conformidad al Artículo 30° de la Ley de Contrato de Trabajo. Se deja expresamente aclarado que el pago de los certificados quedará sujeto a la presentación de la documentación antes señalada.-

ARTÍCULO 38°.- Personal Local

Se requerirá como condición necesaria que la empresa contratista ó UTE que ejecute la obra, mediante equipos de trabajos propios ó mediante la subcontratación de otras empresas, esto a fin de llevar adelante la ejecución de la misma, deberá realizarse con la participación de al menos el 40% del personal compuesto por residentes en la Provincia de San Juan. Esta proporción deberá mantenerse durante todo el periodo de la obra. El adjudicatario deberá presentar el listado detallado del personal a emplear indicando: Nombre, Documento, Domicilio, cargo ó función. Este listado deberá ser actualizado y presentado ante la Inspección de la obra en forma mensual. El NO cumplimiento de esta obligación hará pasible a la empresa contratista de una multa de $14.000 por cada día de retraso.

ARTÍCULO 39º.- Equipo Mínimo

El proponente deberá demostrar que dispone del equipo mínimo requerido necesario para ejecutar la obra, en excelente estado de mantenimiento, pudiendo ser rechazados alguno o todos los componentes cuando estos no satisfagan los requisitos exigidos, debiendo ser reemplazados en el tiempo que se le indique. El equipo mínimo requerido será el siguiente:

� 2 Cargadora Frontal de 140 HP � 2 Retroexcavadoras de 75 HP � 1 Retroexcavadora de 140 HP. � 15 Equipos de Compactación Manual de 12,5 HP cada uno � 1 Grupo electrógeno de 15 kva � 1 Martillo demoledor 1900w � 1 Compresor de 5m³/min. c/1 martillo de 60HP de potencia � 1 Cortadora de juntas-diámetro disco 350-450mm y espesor disco 3,3-5mm de 13 HP de potencia. � 1 Tanque de agua capacidad 5.000 lts. � 3 Camiones volcadores 10 Tn., de 140 HP. � 2 Máquinas hormigoneras � 1 Distribuidor de asfalto de 15 HP. (en caso de realizar in situ). � 1 Rodillo neumático autopropulsado de 145 HP. � 1 Motoniveladora. � 1 Topadora D7.

Asimismo deberá aclarar si los mismos son propios o alquilados, acreditando, según corresponda, propiedad o compromiso cierto de alquiler y disponibilidad. La ponderación y evaluación de la maquinaria propuesta, será efectuada por la Comisión de Evaluación, que se reserva el derecho de realizar las correspondientes inspecciones en el lugar en que se encuentren.

ARTÍCULO 40°.- Equipos y medios que el Oferente se compromete a utilizar

El Oferente deberá presentar en el Sobre N°1 de su oferta, un listado de los equipos que utilizará para la ejecución de los trabajos motivo de la presente licitación, señalando cuales son de su propiedad, donde se encuentran y cuales prevé disponer por alquiler o compra.-


En aquellos casos en que el Oferente comprometa equipos que no sean de su propiedad, a la fecha de adjudicación, y que estos resulten de fundamental necesidad para la concreción de los trabajos en el plazo y forma previstos, el Comitente podrá exigir al Oferente, antes de la formalización del Contrato, un comprobante fehaciente de haber comprometido su alquiler o compra.- Para aquellos equipos propios o no, que se encontrasen en servicio en alguna obra, el Proponente indicará la ubicación de ésta, la entidad para la cual se ejecuta el trabajo y la fecha probable de terminación.- La información individual sobre cada equipo o maquinaria contendrá como mínimo las siguientes especificaciones: Equipo N° correlativo, Tipo, Marca, Modelo, Año de Fabricación, Cantidad de horas de uso, Propietario del equipo, Descripción complementaria (si es necesario). Asimismo el Oferente presentará un resumen a modo de planilla indicando: Número de equipo (correlativo), Tipo, Propio o alquilado, Lugar donde pueda inspeccionárselo.-

ARTÍCULO 41º.- Plan de Circulación Vial

El Contratista, antes de comenzar con la ejecución de los trabajos, además de dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 63º del presente Pliego Particular de Condiciones, deberá presentar a la Inspección el Plan de Circulación Vial para su aprobación. Una vez aprobado, la contratista será la única responsable y a su exclusivo cargo, a dar publicidad expresa a la población de las zonas a intervenir y afectar, con la debida antelación.

ARTÍCULO 42°.- Verificación del Proyecto Licitado a nivel de Proyecto Ejecutivo

Una vez firmada el Acta de Inicio de Obra y antes de comenzar con la ejecución de las tareas propias detalladas en las Especificaciones Técnicas de la presente Licitación, el Contratista deberá presentar a la Inspección para su aprobación la verificación completa del Proyecto objeto de esta Licitación, a Nivel de Proyecto Ejecutivo, con sus correspondientes verificaciones técnicas y estudios complementarios, de acuerdo a lo indicado en el presente pliego. Para ello, la Contratista deberá:

1. Efectuar y presentar todos los Estudios de campo necesarios para la correcta ejecución de las obras, entre ellos relevamientos topográficos, estudios geotécnicos e hidrológicos, relevamiento de interferencias, obtención de permisos, etc.

2. Elaborar y presentar la Documentación Técnica de Proyecto Ejecutivo con sus correspondientes verificaciones y cálculos, tanto hidráulicos como estructurales.

3. Deberá prever que, para la ejecución de las tareas de la obra propiamente dicha, deberá disponer de sistemas de derivaciones de caudales de drenes y acequias regadoras existentes.

4. En dicho Proyecto Ejecutivo, la Contratista deberá tener en cuenta todas las redes y Obras anexas de todos los servicios (agua, luz, gas, electricidad, etc.) como así mismo contemplará que no se podrán interrumpir los servicios a los frentistas afectados.

Todas estas actividades por parte de la Contratista se realizarán en un plazo no superior a los TREINTA (30) días corridos desde la fecha de la Firma del Contrato de Obra.- Dentro de los cinco (05) días corridos a partir de la fecha de firma de Contrato, el Contratista deberá concertar con la Inspección un Cronograma de Trabajos de entregas parciales de la Documentación Técnica solicitada precedentemente, en un orden correlativo y lógico, para que la Inspección vaya tomando conocimiento y analizando la misma, a los efectos de ir formulando las observaciones que crea pertinente a medida que se va generando la información. En un plazo no superior a los 20 (veinte) días corridos a partir de la fecha de firma de Contrato, la Contratista deberá entregar a la Inspección la totalidad de la documentación solicitada y toda otra documentación que sin estar expresamente indicada, a juicio de la Inspección, sean necesarias para la correcta ejecución de las obras. La Inspección revisará la documentación, en un plazo no superior a los 5 (cinco) días hábiles, procediendo luego a su devolución al Contratista con las observaciones realizadas. El Contratista, en un plazo no superior


a los 3 (TRES) días hábiles, realizará todas las correcciones y agregados que correspondan y presentará a la Inspección copias impresas de la documentación técnica y planos de proyecto corregido, junto con una copia en soporte digital de los mismos. La Inspección revisará nuevamente la documentación y, de no mediar objeción alguna, procederá a Aprobar, mediante Orden de Servicio, el Proyecto Ejecutivo corregido y verificado. De lo contrario, deberán efectuarse las correcciones correspondientes. El plazo máximo que tendrá la Contratista para resolver todas las observaciones y correcciones y entregar el Proyecto Ejecutivo definitivo a la Inspección, no podrá exceder en ningún caso los 3 (tres) días hábiles a partir de la comunicación de la Inspección de las observaciones realizadas a la primer presentación.- Una vez obtenida la Aprobación del Proyecto Ejecutivo, el Contratista deberá presentar a la Inspección, en un plazo no superior a los 2 (dos) días hábiles, 5 (cinco) copias impresas y 4 (cuatro) en soporte digital de la documentación técnica y planos de proyecto aprobados. Efectuada esta entrega, el Contratista estará en condiciones de comenzar las tareas inherentes a la ejecución de la obra, mediante orden expresa de la Inspección. A su exclusivo criterio, la Inspección podrá hacer recepciones parciales de la documentación para examinar y aprobar siguiendo la misma metodología detallada en los párrafos anteriores. El Contratista deberá prever en su plan de trabajos los tiempos que demanden la elaboración, presentación y aprobación de la verificación del Proyecto Licitado, a nivel de Proyecto Ejecutivo, cuyo plazo total no deberá exceder los 60 días corridos desde la fecha de Firma del Contrato. Todos los gastos que demanden la ejecución del Proyecto Ejecutivo según lo indicado en el presente pliego, estarán a cargo del Contratista.- La revisión y aprobación que efectúe la Inspección, no eximirá al Contratista de su responsabilidad íntegra por la exactitud de los datos y los errores de cálculo que pudiera haber cometido, subsistiendo la responsabilidad plena del Contratista por los trabajos a su cargo. Detalle de la Información requerida

a) Estudios de campo: • Estudios topográficos: la Contratista deberá verificar en forma íntegra y completa el relevamiento

planialtimétrico georreferenciado que figura en los Planos del Proyecto licitado, apoyándose en las M.A.C. (marcas de apoyo catastral) existentes en el entorno de la zona de trabajo. Las tareas consistirán en el relevamiento detallado y ejecución de una nivelación pormenorizada de toda la traza de las Redes Colectoras, Colector, correspondientes al sector de la licitación, y cualquier otro sector vinculado al mismo que fuese necesario relevar, para la elaboración del Proyecto Ejecutivo (tomas de Niveles, medición de distancias, etc.). Todo ello deberá estar debidamente registrado mediante fotografías. La Contratista está obligada a informar a la Inspección de O.S.S.E. las M.A.C. que no se hayan encontrado en el terreno, como así también a identificar las que utilizaron efectivamente para el relevamiento.

• Identificación de interferencias: La Contratista deberá realizar en forma general la identificación de interferencias, a los efectos de la elaboración del Proyecto Ejecutivo, en base a los relevamientos realizados y a la recopilación y estudio de todos los antecedentes disponibles. La Contratista efectuará los relevamientos visuales, sondeos e inspecciones necesarios, para identificar las interferencias detectadas y a detectar. Dicha identificación deberá contemplar como mínimo: relevamiento de conexiones domiciliarias de instalaciones existentes, ubicación de obras de arte y de instalaciones superficiales y subterráneas existentes que puedan interferir con la ejecución normal de la Obra. Una vez concluida esta tarea, deberá incluir en la documentación a presentar, los resultados obtenidos y respaldar los mismos mediante registro fotográfico y esquemas de balizamiento. Asimismo, el Contratista deberá solicitar ante las Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas Privadas o Estatales de Servicios Públicos, o Particulares, la documentación de las instalaciones existentes actualizada y debidamente rubricada, corriendo por su exclusiva cuenta la obtención de la misma.-


• Estudio de Suelos: El Contratista deberá ejecutar a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para la correcta fundación de las obras y para la verificación de la estabilidad de las cañerías. El número de sondeos y su profundidad deberá ser consensuado con la Inspección de O.S.S.E. Si la Inspección considera que por las particularidades geotécnicas locales son necesarios sondeos en puntos particulares, los mismos serán ejecutados a cargo del Contratista. Por las características particulares de esta obra en que las profundidades de excavación superan en algunos tramos los 4,00 metros, se deberán efectuar todos los sondeos necesarios a fin de no correr ningún riesgo, tanto en materia de seguridad personal como de las condiciones de instalación del caño, para lo cual, en estos tramos se deberán densificar lo suficiente los estudios de suelos a fin de tener perfiles longitudinales y transversales que reflejen lo más exactamente posible las condiciones en que se instalará el conducto. Se deja expresamente aclarado que la Contratista no tendrá derecho alguno a reclamos de ninguna naturaleza bajo argumentos de desconocimiento de las condiciones del terreno a lo largo de la traza y/o terrenos a afectar con motivo de la obra.

b) Documentación Técnica del Proyecto Ejecutivo

Se deberá presentar la siguiente documentación: Memoria Descriptiva, Memoria Técnica de Cálculo Hidráulico y Memoria Técnica de Cálculo Estructural, análisis para la ubicación de los conductos en la Vía Pública, Planos de Colectores, Bocas de Registro, Colectoras y Conexiones Domiciliarias existentes, como así también Planos de Interferencias (instalaciones eléctricas, gas, agua potable, telefonía subterránea, etc.) y otros que la Inspección considere necesario para la correcta interpretación de los trabajos a ejecutar. Así mismo se deberá presentar para las Estructuras de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales todos los Cálculos, planos de detalles, planos generales estructuras etc. Toda la documentación escrita que el Contratista presente al Comitente y a la Inspección deberá estar en papel formato A4.

c) Planos del Proyecto Ejecutivo Todos los planos a presentar por el Contratista deberán estar dibujados en AUTOCAD 2007 o la versión que indique la Inspección y deberán cumplir con las Normas IRAM para dibujo técnico, especialmente con: • Norma IRAM 4502: Líneas. • Norma IRAM 4504: Formatos, elementos gráficos y plegado de láminas. • Norma IRAM 4505: Escalas lineales para construcciones civiles y mecánicas. • Norma IRAM 4507: Representación de secciones y cortes en dibujo mecánico. • Norma IRAM 4508: Rótulo, lista de materiales y despiece. • Norma IRAM 4509: Rayados indicadores de secciones y cortes. • Norma IRAM 4513: Acotación de planos en dibujo mecánico. • Norma IRAM 4524: Representación, terminología y clasificación de los dibujos para planos de

orientación mecánica. Todas las medidas indicadas en los planos responderán al Sistema Internacional (SI) y todas las leyendas deberán ser claras y en castellano con su correspondiente archivo de ploteo. Los planos consignarán con toda exactitud la planialtimetría de los conductos, Bocas de Registro, Conexiones Domiciliarias y estructuras complementarias no detalladas específicamente en este punto, pero que, a criterio de la Inspección, sean conveniente ser detalladas.


ARTÍCULO 43º.- Iniciación de las obras

En oportunidad que O.S.S.E. notifique al Contratista de la aprobación del contrato, notificación ésta que se realizará en el momento que el Departamento Compras y Contrataciones de O.S.S.E. formalice la entrega de la respectiva Orden de Compras, se determinará la fecha de inicio de los trabajos dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a dicha notificación, labrándose el Acta de Iniciación de los Trabajos. Inmediatamente, la Contratista deberá efectuar la Verificación del proyecto licitado a nivel de Proyecto Ejecutivo, según se establece en el Artículo 42º del presente Pliego Particular de Condiciones. Asimismo, dentro de los 10 (diez) días corridos desde la notificación de la Orden de Compra, la Contratista deberá presentar la siguiente documentación:

a. Póliza de Seguro de Riesgos y Reparación de daños derivados de la Ejecución de los Trabajos (Responsabilidad Civil), por un monto mínimo de $6.000.000,00 para el período de ejecución de los Trabajos; para el período de garantía el monto será de $3.500.000,00. Ambos serán emitidos a favor de “Obras Sanitarias Sociedad del Estado”. Asimismo, deberá adjuntar dos copias certificadas por Escribano Público de esta documentación.-

b. Toda persona que se desempeñe en la obra en nombre del Contratista y no tuviere relación de dependencia en ésta, deberá presentar el correspondiente Seguro de Vida y por accidentes personales por un monto no menor a $3.000.000,00. Iguales requisitos cumplirán los monotributistas.

ARTÍCULO 44º.- Adecuación del Plan de Trabajo

El Contratista deberá presentar la adecuación del Plan de Trabajo a la real fecha de iniciación de los trabajos, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de la firma del Acta de Iniciación.- El Plan de Trabajo adecuado a la real fecha de Iniciación de los trabajos, consignada en forma explícita, será el que regule la ejecución de los mismos y, en caso de que la marcha real sea a ritmo inferior al previsto, o no satisfaga las demás condiciones en el especificado, se considerará que el Contratista deja de satisfacer las respectivas estipulaciones contractuales.- La aprobación de la adecuación del Plan de Trabajo por la Inspección, no libera al Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta terminación de los trabajos y entrega en el plazo estipulado.-

ARTÍCULO 45º.- Orden de Prelación

Se respetará el orden de prelación establecido en el Artículo 24º del Decreto Reglamentario de la Ley Nº128-A de Obras Públicas de la Provincia de San Juan.-

ARTICULO 46º.- Seguros

El Contratista deberá contratar a entidades aseguradoras autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, todos los servicios de seguro que requiera la ejecución de los trabajos objeto de la presente licitación. O.S.S.E. evaluará las pólizas y el Informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En caso de desaprobación por parte de O.S.S.E., la Contratista deberá realizar los ajustes que correspondan. Hasta que la Contratista no cumpla con los requisitos exigidos para los seguros, no podrá ejecutar tareas de ningún tipo, bajo apercibimiento de la aplicación de multas. Serán obligatorios para el Contratista y estarán a su exclusivo cargo la contratación de los siguientes seguros: » Daños a terceros.: Como condición previa para la firma del Acta de Inicio de la obra, el contratista queda

obligado a presentar ante la inspección la póliza de seguro de responsabilidad civil general contra terceros por un monto mínimo de Pesos: doce millones ($12.000.000,00) con clausula de no repetición.


La cobertura será vigente hasta la recepción definitiva de la obra, estando obligado el contratista a presentar a la inspección de la obra, el comprobante del pago mensual de la prima, requisito imprescindible para el cobro de los certificados de obra correspondientes.

» Accidentes a su personal: El seguro contra accidentes cubrirá al personal de todo tipo y categoría que utilice el Contratista en la ejecución de los trabajos, así como en las oficinas u otras dependencias integradas a la obra.-

» Seguro de Accidente de Trabajo del Personal de la Inspección: Se establece que el personal del cuerpo de Inspección y personal de la Unidad Ejecutora (que serán designados por O.S.S.E.) deberán ser asegurados contra accidentes de trabajo, para lo cual el Contratista estará obligado a contratar un seguro de accidente personal para todos los integrantes del cuerpo de Inspección y personal de la Unidad Ejecutora, siendo beneficiario Obras Sanitarias Sociedad del Estado con una cobertura de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS MIL($ 1.200.000,00) por cada agente. A este objeto, se entregará al Contratista la nómina de los agentes que constituirán el personal de la Inspección y de la Unidad Ejecutora. La cobertura será hasta la recepción provisoria de la obra, estando obligado el Comitente a presentar a la Inspección, el comprobante de pago mensual de la prima, requisito imprescindible para el cobro del o los certificados correspondientes. El Contratista tendrá un plazo de siete (7) días corridos para contratar estas pólizas, a contar de la fecha de comunicación del personal que debe asegurar.-

» Los que con tal carácter se especifiquen en los Pliegos que conforman el presente legajo.- Todas la pólizas de seguro o bien sus copias legalizadas, serán entregadas a O.S.S.E. acompañando informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación, en el que deberá constar el cumplimiento de los indicadores correspondientes.

ARTÍCULO 47º.- Multas

La Empresa Contratista se hará pasible, en su caso, de las siguientes multas: 1. Por paralización INJUSTIFICADAS de los trabajos:

a) Por la paralización que no exceda de siete (7) días continuos de trabajo, $25.000,00 por cada día de suspensión imputable al contratista.- b) Por paralización que exceda de ocho (8) días continuos de trabajo: $38.000,00 por cada día de suspensión.-

2. Por DEMORAS INJUSTIFICADAS en el cumplimiento del Plan de Trabajos correspondiente al mes anterior de cada medición, y siempre y cuando la demora sea de más de un 5% (cinco por ciento) del mencionado plan de trabajos.

M = 0,15 * T/P

La fórmula debe interpretarse como sigue: M = Es el importe de la multa aplicada.- T = Es el monto certificado de acuerdo a la curva de inversiones correspondiente al mes anterior.- P = 30 días.-

3. Por DEMORAS INJUSTIFICADAS en la terminación de los trabajos: Por cada día de demora, contando a partir del día siguiente al que la obra debiera terminarse:

M = 0,15 * C/P

La fórmula debe interpretarse como sigue: M = Es el importe de la multa diaria a aplicar.- C = Es el monto original del Contrato, aumentado o disminuido por el importe que representan las modificaciones ó ampliaciones de la obra.-


P = Es el plazo contractual en días. Si se hubieran acordado ampliaciones del mismo, el valor "p" será aumentado, en la prórroga convenida. El atraso no podrá justificarse por el hecho de no haber recibido el Contratista advertencia o comunicación de la Inspección sobre la lentitud de la marcha de los trabajos.-

4. Por AUSENCIAS INJUSTIFICADAS: La ausencia injustificada del Contratista ó su Representante Técnico en el lugar de ejecución de los trabajos (taller o pie de obra), en oportunidad que la Inspección lo requiera, lo hará pasible de una multa de $13.000,00.-

5. Por NEGATIVA A FIRMAR una Orden de Servicio: Si el Contratista o su Representante Técnico se negara a firmar alguna Orden de Servicio en un plazo superior a 48 horas de emitida, se hará pasible a una multa de $13.000,00.-

6. Por FALTA DE CUMPLIMIENTO de lo ordenado por una Orden de Servicio que fuera reiterada, se hará pasible de una multa de $ 32.000,00.-

7. Por DEMORA EN LA ENTREGA de los Planes de Trabajo adecuados a la real fecha de iniciación, se hará pasible de una multa de $25.000,00, por día de demora.-

8. Por la FALTA DE LIMPIEZA Y SEGURIDAD de la obra (taller o pie de obra) en forma permanente, se hará pasible a una multa de $ 25.000,00.-

9. Por FALTA DE CUMPLIMIENTO con lo establecido en el Artículo 43º en cuanto a la fecha de iniciación de los trabajos, se hará pasible a una multa de $ 15.000,00 por día de demora.-

10. Por FALTA DE CUMPLIMIENTO a lo establecido en el Artículo 41° (Plan de Circulación Vial) se hará pasible de una multa de $ 10.000,00 por día de demora.

11. Por FALTA DE CUMPLIMIENTO con lo establecido en el Artículo 50º en cuanto a la colocación del/los Letrero/s de Obra, se hará pasible a una multa de $ 15.000,00 por día de demora y por Cartel.-

12. Por AUSENCIA INJUSTIFICADA: La ausencia injustificada del Coordinador de los Servicios de Higiene y Seguridad en el lugar de ejecución de los trabajos (taller o pie de obra), en oportunidad en que la Inspección o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente designado al efecto lo requieran, lo hará pasible de una multa de $20.000,00, por cada ausencia.-

13. Por FALTA DE CUMPLIMIENTO en lo referente a la confección y actualización permanente del “Libro de Higiene y Seguridad”, según lo establecido en las Especificaciones Técnicas – Capítulo de Salud, Higiene y Seguridad, se hará pasible de una multa de $5.000,00 por día de demora.-

14. Por FALTA DE CUMPLIMIENTO en lo referente a la designación de la “Cuadrilla de Seguridad” según lo establecido en las “Especificaciones Técnicas – Capítulo de Salud, Higiene y Seguridad”, se hará pasible de una multa de $5.000,00 por día de demora.-

15. Por FALTA DE CUMPLIMIENTO de cualquiera de las medidas de Seguridad, Higiene y Salud establecidas en el Programa de Seguridad Único, se hará pasible de una multa de $10.000,00 por medida incumplida.

16. Por FALTA DE CUMPLIMIENTO en lo referente a la cantidad mínima de “frentes de trabajo” en las condiciones establecidas en el Artículo 12º del presente pliego, será pasible a una multa de $10.000 por día de demora.

El total de multas acumulado, no podrá exceder del diez por ciento (10%) del monto contractual. Alcanzado ese límite, O.S.S.E. decidirá si es conveniente que se prosiga con la obra o se imponga la rescisión del contrato por causa imputable al Contratista.-

ARTÍCULO 48º.- Medición de los Trabajos y Pago de los Certificados

En la medición de los trabajos y pago de certificado, rige lo dispuesto en el Capítulo VII del Pliego General Único de Bases y Condiciones para la contratación de Obras Públicas.- El Contratista recabará especialmente la constatación y medición de aquellos trabajos que pudieran quedar ocultos y que resultaren inaccesibles, las que registrarán en libros de cómputo suscripto por ambas partes. Si no mediara el pedido expreso, tendrá que atenerse a lo que resuelva la Inspección.-


Dentro de los dos (2) días hábiles de cerrada la medición de los trabajos y habiéndose recibido el informe de avance por parte de la Comisión de Inspección, la Inspección comunicará los cómputos respectivos (Acta de Medición), mediante Orden de Servicio, a efectos de la confección del correspondiente Certificado. Se deberá adjuntar a la presentación del Certificado Memoria, Diagrama de Despiece de Ingeniería de Detalle y Registro Fotográfico por parte del Contratista, quién contará con dos días hábiles para llevar a cabo dicha tarea. Los referidos documentos deberán ser presentados a la Inspección de obra para su revisión y aprobación, acompañado de la documentación solicitada en los Artículos 49º, 37° y 63° del presente Pliego; las tareas de revisión y aprobación se efectuarán dentro de los dos (2) días hábiles siguientes.- En caso de ser observado el certificado o bien faltar alguna de la documentación solicitada en los Artículos 49º, 37° y 63° del presente Pliego, será devuelto al Contratista para su corrección y complementación de la documentación faltante, contando la Inspección con dos (2) días hábiles para aprobarlo.- Se hace notar que el plazo total del pago empezará a correr a partir de la fecha en que el Contratista subsane las observaciones al certificado y/ó complete la documentación faltante.- Una vez conformado el Certificado será entregado por Orden de Servicio, a la titular del Contrato, quién deberá presentarlo en O.S.S.E. para su trámite posterior, dentro del día hábil siguiente.- Las demoras imputables al Contratista, en el cumplimiento de los plazos estipulados precedentemente, producirán la interrupción del plazo total de pago.- En cuanto a la forma de efectuar las certificaciones, se aclara el siguiente concepto: "Las partidas cotizadas en forma global podrán certificarse mensualmente en el porcentaje de ejecución que le corresponda."

ARTICULO 49°.- Presentación de Informes y Planos Conforme a Obra

El Contratista deberá entregar hasta un plazo no menor de quince (15) días con anterioridad al acto de la Recepción Provisoria, a los efectos de su aprobación por parte de la Inspección la siguiente documentación: RED COLECTORA: • Red colectora construida. • Balizamiento de bocas de registro. • Balizamiento de Conexiones domiciliarias de Cloacas.

La inspección podrá requerir planos adicionales, a fin de dejar reflejada con mayor precisión la obra en sí. Se deberán presentar (1) juego de planos en film poliéster doble mate y se acompañarán SEIS (6) copias de cada uno de los planos en papel blanco de 90grs.con formato conforme a normas IRAM, dibujados en Autocad versión 2007 (o en la versión que indique el Inspector) con su correspondiente archivo de ploteo, debiendo entregarse copia de los respectivos archivos en formato digital (CDs), con extensión *.dwg.- - Documentación Fotográfica y filmación de cada una de las etapas de la ejecución de las tareas: Se deberá presentar, tanto en soporte papel como en formato digital, una carpeta conteniendo fotografías y filmación de la ejecución de cada uno de los trabajos objeto del presente pliego.- El Contratista deberá presentar la Documentación Fotográfica de los trabajos ejecutados, certificados de inspección de la DPDU, certificado emitido por el laboratorio de ensayo de materiales y suelos y toda aquella documentación requerida por la inspección, conjuntamente con cada Acta de Medición, siendo éste requisito imprescindible para el cobro del o los certificados correspondientes.- A los efectos de adjuntar al Primer Certificado de Obra y en carácter de obligatorio para poder percibir el cobro del mismo, el Contratista está obligado a presentar a la Inspección, al menos 3 (tres) fotografías de los Letreros o Carteles de Obra, de forma tal que quede claramente definida su ubicación y refleje fielmente el cumplimiento de lo requerido en el Artículo 50º del presente Pliego.- Tanto para los Planos como para los Diagramas de Despiece de Ingeniería de Detalle y la Documentación Fotográfica, una vez aprobados por la Inspección, serán entregados al Comitente con anterioridad al Acta de


Recepción Provisoria, es decir, que el tiempo que demanden las tareas inherentes a la confección de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de las tareas y por lo tanto el Comitente no suscribirá el Acta de Recepción Provisoria si el Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos Conforme a Obra, Diagramas de Despiece de Ingeniería de Detalle y la Documentación Fotográfica, previamente aprobados por la Inspección.- Las medidas de los planos se ajustaran a las normas IRAM que indique la Inspección. En cuanto al contenido, toda la documentación gráfica deberá traducir lo más fielmente posible las tareas realizadas. Serán desarrollados tomando como base los planos del proyecto, incluyendo dimensiones, cotas, especificaciones, notas, referencias y las modificaciones que hubieran resultado de la ejecución de las mismas.- Los gastos que demanden la confección de los CDs, la documentación fotográfica, los planos y diagramas respectivos no recibirán pago directo alguno, considerándose incluidos en los gastos generales de la obra.- Si entre la Recepción Provisoria y la Definitiva de los trabajos, se produjese cualquier alteración y/o modificación en las tuberías o piezas especiales ejecutadas, ésta deberá volcarse en los planos y diagramas respectivos, y documentarse fotográficamente, con anterioridad a la Recepción Definitiva y no se suscribirá el Acta correspondiente hasta que se haya cumplimentado este requisito.-

ARTÍCULO 50º.- Carteles de Obra

Dentro de los cinco (5) días de iniciados los trabajos, el Contratista está obligado a colocar en la zona de la obra y donde indique la Inspección dos (2) carteles de Obra del tipo, características y dimensiones que se indican en plano integrante de la documentación de la presente Licitación. El mismo podrá ser modificado según indicación de la Inspección. El mismo formará parte del Patrimonio de O.S.S.E. una vez finalizada la obra y firmada el acta de Recepción Definitiva. La Contratista deberá desmontarlos, trasladarlos y entregarlos en horario a convenir con la Inspección en Obrador Central de O.S.S.E., sito en Av. España 1215 Sur - Departamento Capital o en el lugar perteneciente a O.S.S.E. que indique la Inspección. Todos los gastos como consecuencia de estos trabajos correrán por cuenta de la Contratista, sin reconocimiento alguno de mayores costos.

ARTICULO 51º.- Plazo de Garantía de los Trabajos

A partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción Provisoria, comenzará a regir el plazo de garantía de la Obra contratada, que será de Ciento ochenta (180) días corridos a cuyo término se emitirá el Acta de Recepción Definitiva de la obra. Se deja expresamente aclarado que la condición previa a la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra, el contratista queda obligado a presentar ante la inspección el comprobante de cancelación de las primas tanto del seguro de Daños a Terceros como de Accidentes de Trabajo del Personal de la Inspección que se cita en el Artículo 46º del presente pliego.

ARTÍCULO 52º.- Accidente de Trabajo

El Contratista será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal y al de la Inspección y a terceros con relación a los trabajos; correspondiéndole en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones que establecen las Leyes Nacionales Nº 19.587; 22.250; 24.557 y sus Decretos Reglamentarios.- El Contratista deberá presentar el fiel cumplimiento de los siguientes requerimientos que se enumeran a continuación antes del inicio de los trabajos. • Contrato con una ART. • Plan de Seguridad según Resolución Superintendencia Riesgos Trabajo 503/14. • Aviso Inicio de Obra firmado y aprobado por ART.


• Listado del personal amparado por ART. • Constancia de Pago de ART. • Copia del Contrato con el Responsable de los Servicios de Higiene y Seguridad Matriculado. • Copia del registro de capacitación en temas de Seguridad Laboral del personal afectado. • Listado de centros de emergencias a contactar en caso de accidentes. • Listado de Centros de atención médica. • Cronograma de trabajos previstos. • Listado de productos químicos a utilizarse con los recaudos a tomar al respecto, si correspondiera. • Información sobre el servicio de emergencias y asistencia para el personal que sufra accidentes de

trabajo. Nómina del personal actualizada, con altas visadas por A.R.T. Se informarán altas y bajas del personal y fecha de inicio de cobertura visada por a A.R.T.

ARTÍCULO 53º.- Daños y perjuicios ocasionados por el contratista

El Contratista mantendrá indemne a OSSE frente ante cualquier tipo de reclamo, ya sea administrativo, judicial y/ó extrajudicial relacionado con la ejecución de la obra, será responsable por los daños y perjuicios que origine a O.S.S.E. y a terceros por dolo, ó negligencia y/u otro factor de atribución, de responsabilidad que corresponda según el caso. El contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las de O.S.S.E. destacadas en obra, a terceros y a las propiedades ó cosas del estado, de O.S.S.E. ó de terceros, cualquiera fuese la procedencia de esos daños. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correrán por cuenta exclusiva del contratista. Estas responsabilidades persistirán hasta la recepción definitiva de la obra e incluirá a los trabajos que se realicen durante el periodo de garantía. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjeran daños contra terceros (personas, instalaciones ó bienes), el contratista los comunicará a O.S.S.E. dentro de las 48 horas mediante una redacción circunstanciada de los hechos. Producido el evento dañoso ó accidente el contratista deberá iniciar, en debida forma y tiempo, los trámites necesarios por ante la compañía de seguro, a fin de que se opere la cobertura contratada y avise a O.S.S.E. en el plazo máximo de 48 horas sobre lo ocurrido y las medidas tomadas al respecto.

ARTÍCULO 54°.- Gastos Improductivos

A los efectos del reconocimiento de Gastos Improductivos, se considerarán exclusivamente los producidos como consecuencia de paralización total o parcial de los trabajos, imputables o causadas por el poder público o por causas de fuerza mayor.

a) Dentro de los dos días hábiles de producida la paralización, el Contratista deberá comunicar formalmente el hecho a la Inspección, so pena de perder el derecho al reconocimiento previsto en el Artículo 42° de la Ley de Obras Públicas;

b) Sus importes se determinarán en función del volumen de los trabajos paralizados durante el plazo original o en el período de la ampliación (que por modificaciones de plazo se produzcan) y el del monto del contrato original o el de la ampliación según corresponda;

c) El reconocimiento por gastos improductivos solamente se operará cuando los montos adicionados del importe de contrato de los trabajos paralizados o disminuidos mas el de los ítems de los trabajos suprimidos, por cada período superen el 20% (veinte por ciento) del monto del contrato vigente a la fecha de la paralización. La presentación de las liquidaciones por tal concepto podrán ser efectuadas hasta la fecha de la recepción provisional total de los trabajos;


d) A los fines de la determinación del 20% a que se refiere el apartado anterior, debe considerarse que los importes de contrato de los ítems paralizados que corresponden referir el monto del contrato vigente, son acumulables en las paralizaciones que se ordenen dentro del plazo original o el de la ampliación;

e) Para el caso que la paralización ordenada no incluya simultáneamente la totalidad de los ítems previstos, realizar en el Plan de Trabajo durante el período de la misma, el cálculo de reconocimiento por gastos improductivos. Se realizará aplicando la siguiente expresión:

R.G.I = A.I (Mij + ggij) Para el caso de que la paralización ordenada alcance simultáneamente a todos los ítems que prevé realizar en dicho período el plan de trabajo, el cálculo se realizará con la siguiente expresión:

R.G.I = A.I (Mij + ggij) En ambas expresiones: R.G.I. = Reconocimiento por Gastos Improductivos. I = Tasa financiera aplicada o fijada por el Banco Central de la República Argentina; para el mes de la paralización.- Mij = Valor costo- costo actualizado del item "i" paralizado al mes "j" de la paralización. ggij = Valor actualizado de los gastos generales del item "i" paralizado correspondiente al mes "j" de la paralización.- A = variable de oportunidad que valen: A = 0; si: p + Sr < 0,2 Pr A = 1; si: p + Sr > 0,2 Pr Donde: Pr = Monto del contrato original o de la ampliación según corresponda.- Sr = Monto de los trabajos suprimidos.- p = Monto de los trabajos paralizados.-

f) Para una mejor comprensión de esta técnica, deben dejarse definidos tres aspectos esenciales: 1) Se entiende por costo - costo, el costo neto real de la obra; es decir, con exclusión total de

gastos generales, impuestos, beneficios, etc.- 2) Monto de contrato afectado. La liquidación de gastos improductivos debe hacerse sobre la

base del monto real del contrato, es decir, del que resulte la suma original mas el incremento de los mayores costos.

3) La expresión "importe del contrato", debe entenderse en el sentido de que se refiere al valor efectivo de la obra después de calculada la incidencia de los mayores costos que tienden a mantener la ecuación económica del contrato.

Los elementos componentes de la fórmula deben aplicarse al período correspondiente perturbado; así un plazo original resulta perturbado por el de las modificaciones y ampliaciones de la obra, igualmente puede estarlo por los hechos climáticos, cuando ellos autoricen el elongamiento del plazo. A su turno, las ampliaciones de plazo pueden estar afectadas por perturbaciones análogas, importando el momento en que se producen los hechos naturales y no la cronología de los actos administrativos;

g) Así como el Contratista se beneficia por los mayores costos que originan los gastos improductivos, en la misma forma beneficiará a OSSE los menores precios generados en las mismas causas que se reflejen en los conceptos ante dichos.

ARTÍCULO 55º.- Mitigación Impactos Ambientales Negativos

Será obligación del Contratista, en todas sus actividades vinculadas con el Contrato para la ejecución de los trabajos, adoptar las medidas necesarias para mitigar los impactos ambientales negativos que resultan de dicha ejecución, teniendo en cuenta la Legislación Provincial vigente, la cual no podrá desconocer.-


En ese sentido, el Contratista prestará especial atención a los aspectos que se enumeran a continuación (sin considerar que son los únicos a atender) y adoptará las medidas pertinentes para reducir las perturbaciones ambientales y su duración: a. Reducir el nivel de ruidos originados en los trabajos. Adecuar a los horarios de descanso de la población.- b. Extremar las medidas de seguridad para personas y vehículos. Reducir al mínimo las obstrucciones a la

circulación (tanto en lo espacial como en lo temporal).- c. Señalizar claramente los desvíos de tránsito, cuando correspondiere.- d. Reducir al mínimo las alteraciones al hábitat de la fauna y flora.- e. Adoptar medidas para confinar efectivamente el material excavado. Evitar el arrastre por el viento y

mantener limpias las zonas de circulación de personas y vehículos. f. Reponer la arboleda dañada por las obras con la misma especie afectada (tanto en zona Urbana como

suburbana y rural). g. Relleno y restauración de las zonas de préstamo para extracción de suelos seleccionados. h. Evitar molestias y eventuales contaminaciones derivadas del desagote de cámaras y drenaje de zanjas y

excavaciones. Los costos que demanden las acciones de mitigación se considerarán incorporados en el precio global de la oferta.-

ARTICULO 56°- Interrupción del Tránsito - Medidas de Seguridad

Cuando sea necesario interrumpir o desviar el tránsito, previa autorización de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Provincia, Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Nacional de Vialidad y/o Municipalidad, reparticiones ante las cuales el Contratista deberá gestionar las correspondientes autorizaciones, incluyendo el pago de los derechos y aranceles que correspondieren sin reconocimiento alguno de mayores costos por dichos pagos, el Contratista deberá colocar letreros indicadores. La Inspección y/o el Responsable de Higiene y Seguridad del Comitente designado al efecto determinarán el texto, número y lugar en donde deberán colocarse dichos carteles a fin de encausar el tránsito para salvar la interrupción. En los lugares de peligro y en las posiciones que indique la Inspección se colocarán durante el día banderas rojas y banderilleros (de ser necesario) y por la noche luces adecuadas para ese fin en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente; a tal fin no podrá utilizarse energía eléctrica con alimentación de 220 Voltios, debiendo el contratista emplear el equipamiento que permita la utilización del voltaje adecuado a fin de prevenir y evitar daño en las personas que pudiera ocasionar su utilización. Es responsabilidad exclusiva y excluyente del Contratista mantener en todo momento los dispositivos de seguridad, balizamiento y demarcación de la zona donde se efectuarán los trabajos.- El Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del incumplimiento de las prescripciones del presente artículo, pudiendo la Inspección tomar, en caso de incumplimiento, las medidas que crea conveniente por cuenta del Contratista, sin necesidad de notificación previa.- Serán de aplicación las disposiciones municipales respectivas y la legislación de higiene y seguridad del trabajo, las que el Contratista declara conocer en todos sus contenidos y alcances por el mero hecho de haber presentado propuesta a la Licitación y consecuentemente conformidad a las disposiciones del presente Pliego.- Si la Inspección considera que las medidas de seguridad adoptadas por el Contratista son inadecuadas podrá ordenarle detener las operaciones donde esto ocurra hasta que adopte medidas de prevención satisfactorias, sin que ello de motivo a prórrogas de plazo ni reconocimiento de mayores costos.-


ARTICULO 57°.- Provisión de Agua

Estará a cargo del Contratista la provisión de agua para la Elaboración de hormigones, Compactación de rellenos, como asimismo el agua que se utilizará en las pruebas hidráulicas, ensayos de bombeo, sin percibir reconocimiento alguno por tales motivos, NO PUDIÉNDOSE UTILIZAR AGUA POTABLE DE LA RED DISTRIBUIDORA QUE BRINDA O.S.S.E O SISTEMAS COMUNITARIOS.-

ARTICULO 58°.- Conservación de las obras e instalaciones

El Contratista es responsable de la protección de las obras en construcción hasta la recepción provisoria. En esta obligación se hayan incluidas las instalaciones provisorias, campamento, materiales y todo elemento destinado a incorporarse a las obras.-

ARTÍCULO 59°.- Inspección de los trabajos

La verificación de la correcta provisión de materiales y equipos, de la ejecución de los trabajos y de la prestación de los servicios contratados con el Contratista estará a cargo del personal que O.S.S.E. designe como “Inspección de la Obra”, quien asimismo verificará si se cumplen las disposiciones legales y técnicas del Pliego de Licitación y del Contrato en general. Asimismo tendrá competencia en todas las cuestiones concernientes a la calidad de los materiales, marcha de los trabajos y correcta ejecución de los mismos, también hará desechar o reconstruir todo trabajo que esté mal ejecutado o no se ajuste a los Planos y Pliegos de Condiciones y tendrá las demás facultades que se establecen expresamente en el presente Pliego. Los gastos que demande la nueva ejecución de trabajos mal realizados correrán por cuenta del Contratista. a) Atribuciones de la Inspección: El Contratista facilitará la tarea de la Inspección disponiendo en el lugar de trabajo los materiales, personal, útiles, elementos y máquinas de medición y control que le sean necesarios para el ejercicio de su cometido. La Inspección tendrá, en cualquier momento, libre acceso a los talleres, depósitos y oficinas del Contratista en la obra, a los efectos de supervisar los trabajos efectuados y en ejecución, los materiales, maquinarias y demás enseres afectados al desarrollo de los trabajos. La Inspección podrá requerir al Contratista los informes que considere necesarios acerca de los materiales empleados o acopiados, desarrollo y forma de ejecución de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, y de cualquier naturaleza que tenga relación con el contrato, quedando la Contratista obligada a suministrarlos en el término que la Inspección le indique. La Inspección dará órdenes e instrucciones, las que deberán ser cumplidas por el Contratista y su personal. La inobservancia de esta obligación a los actos de cualquier índole que perturben la marcha de las tareas, harán pasible al culpable de su inmediata expulsión del área de la misma. Es facultad de la Inspección paralizar, parcial o totalmente los trabajos, en caso de no cumplimiento por el Contratista de órdenes emanadas de la misma o de cláusulas del Pliego o de la documentación contractual en general, no dando lugar tal paralización a reconocimiento de mayores plazos en la entrega final de los trabajos contratados, ni a corrección del Plan de Trabajos. En caso de incumplimiento por el Contratista de cláusulas de la documentación de la Licitación, la Inspección podrá ordenar: � Corrección y re-ejecución de trabajos realizados, en situación de incumplimiento, aún cuando los mismos

ya estén certificados. � Retiro de la zona de ejecución de los trabajos, de materiales y elementos que no cumplan con las

Cláusulas mencionadas. La Contratista deberá hacerse cargo de los viáticos y traslado que deba hacer la Inspección por tareas relacionadas con la ejecución de los trabajos, fuera de la Ciudad de San Juan. Los montos por estos conceptos corresponderán a los vigentes en O.S.S.E. al momento de su facturación.


b) Registros de uso obligatorio: Serán de uso obligatorio para la ejecución de los trabajos los siguientes registros: Acta de Inicio de los Trabajos, Acta de Recepción Provisoria o Definitiva de los Trabajos, Notas de Pedidos, Ordenes de Servicio, Registro de Partes Diarios, Libro de Higiene y Seguridad y Actas de Medición. A tales efectos, el Contratista proveerá los registros encuadernados en forma de block o como libros (de acuerdo a lo que indique la Inspección), con hojas foliadas, por triplicado, impreso (o con sello de encabezado) y en las cantidades de ejemplares que ésta indique. Los registros y los sellos de encabezado (cuando no sean impresos), deberán ser entregados por el Contratista a la Inspección antes de que comiencen los trabajos. La escritura que se realice en todos estos documentos se efectuará con bolígrafo. La escritura se efectuará con letra tipo imprenta o manuscrita. No deberán contener tachaduras, enmiendas, interlineaciones ni adiciones que no se encuentren debidamente salvadas. Las firmas de los representantes del Contratista y de la Inspección deberán ser aclaradas perfectamente mediante sello. Los folios que no se utilicen por errores en su escritura, omisión o cualquier causa, deberán ser anulados mediante el cruzado de la zona reservada para el texto con bolígrafo o máquina de escribir si no existiera imposibilidad para ello, con la palabra “ANULADO” tanto en el original como en todas las copias y archivados en el registro correspondiente. Todos los registros deberán contener la totalidad de los folios emitidos por las partes, inclusive los anulados, ordenados por su número.

ARTÍCULO 60°.- Laboratorios y Ensayos

El Contratista deberá, a su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad, realizar TODOS los ensayos requeridos, para la correcta ejecución de los trabajos. En la ejecución de los mismos, todos los gastos que demanden la obtención de las muestras, su transporte al laboratorio y los análisis y pruebas que sea necesario realizar, estarán a cargo del Contratista.- A tales efectos, la Contratista podrá optar por montar en el área de los trabajos, un laboratorio de ensayo de materiales (incluyendo soldaduras) y a entera satisfacción de la Inspección. Todos los elementos necesarios para hacer los ensayos, y aquellos adicionales que sean requeridos por la Inspección, deberán encontrarse disponibles en todo momento.- En caso de no montar un Laboratorio de ensayo de materiales y soldaduras propio, la Contratista podrá contratar los servicios de un Laboratorio de prestigio y trayectoria reconocida, sea éste un Organismo Oficial o una Empresa privada encargada de Control de Calidad de Materiales. En cualquiera de estos casos, la Contratista, con la antelación necesaria, deberá poner el laboratorio propuesto a consideración de la Inspección para su aprobación o rechazo. Las muestras serán preparadas con el tiempo suficiente para la ejecución de los ensayos y análisis que sea necesario efectuar, para el normal desarrollo de los trabajos. Cualquier retraso producto del incumplimiento de la ejecución de los ensayos y obtención de los resultados correspondientes no dará motivo a prórrogas de plazo ni reconocimiento de mayores costos. – En cada etapa de la ejecución de los trabajos donde así lo requiera el Pliego y a los efectos de poder continuar con el normal desarrollo de la obra, la Contratista deberá presentar a la Inspección los Informes de los resultados obtenidos de cada uno de los ensayos requeridos, debidamente rubricados por el Especialista y el Representante Técnico, haciéndose responsables de la información que se indique en los mismos. Asimismo, la Inspección tendrá derecho a elegir, ensayar y analizar en forma independiente, por cuenta del Comitente, muestras o ejemplares adicionales de cualquiera o de todos los materiales que deban utilizarse. Los resultados de dichos ensayos y análisis se considerarán junto con los ensayos y análisis realizados por el Contratista, a fin de determinar el cumplimiento de las especificaciones respectivas de los materiales y suelos ensayados. De comprobarse la falta de veracidad de la información presentada en el informe presentado por la Contratista, dará lugar al Inspector a ordenar inmediatamente la remoción, rectificación y reconstrucción o reparación de dicho trabajos, siendo la Contratista responsable por los costos que de este incumplimiento surgieran, y no le dará motivo a solicitar prórrogas de plazo ni reconocimiento de mayores costos.-


El Contratista no podrá utilizar los materiales rechazados bajo ningún concepto.

ARTÍCULO 61°.- Unidad Ejecutora

El Comitente designará una “Unidad Ejecutora” conformada por personal del Equipo Técnico de O.S.S.E. Esta Unidad Ejecutora, aparte de colaborar y servir de apoyo a la Inspección, para la ejecución satisfactoria y segura de los trabajos, tendrá como objeto observar los actos de la Inspección. Queda expresamente establecido que esta Unidad Ejecutora no interfiere en absoluto en la exclusiva responsabilidad de la Inspección, alcance de sus atribuciones y responsabilidades, establecidas en la Legislación vigente. En ningún caso, ésta Unidad Ejecutora estará compuesta por más de DOS (2) personas, las cuales estarán debidamente identificadas. Los integrantes de la Unidad Ejecutora podrán participar en el control de las tareas, tanto de fabricación de tuberías y piezas especiales, como en las pruebas y ensayos de las mismas y tareas inherentes a la ejecución de la obra propiamente dicha, teniendo la facultad de solicitar a la Inspección todo tipo de información y/o justificación que así considere oportuno. Asimismo, los integrantes de la Unidad Ejecutora podrán ingresar sin restricción alguna a la zona en que se desarrollan los trabajos inherentes objeto de la presente licitación.

ARTICULO 62°.- Prestaciones para la Inspección y para la Unidad Ejecutora

El Contratista deberá proveer todos los servicios, suministros y elementos solicitados en el presente pliego a la Inspección y a la Unidad Ejecutora, desde la fecha de Firma del Acta de Inicio de Obra hasta la Recepción Definitiva, momento en el cual serán devueltos al contratista en las condiciones que se encuentren. Todos los gastos correspondientes se encuentran incluidos en los gastos generales.

• Oficina y Servicios Relacionados

En la zona de ejecución de las tareas la Contratista deberá suministrar, equipar, amoblar y mantener UNA (1) oficina con baño y cochera. La superficie construida mínima será de 30 m², la cual deberá ser adecuada para contener el mobiliario y permitir una cómoda circulación interior. Deberá ser sismorresistente y emplazarse dentro del perímetro del área que comprende la presente licitación. Esta contará con seguros, mobiliario adecuado para oficina, calefacción y refrigeración, línea telefónica, servicio de Internet Banda Ancha con Wi-Fi con clave de seguridad y todos los servicios (energía eléctrica, gas, agua potable, etc.), incluyendo Servicio de Limpieza, siendo todos los gastos afrontados por la Contratista. Deberá contar con el siguiente detalle de mobiliario nuevo: UNA (1) mesa y CUATRO (4) sillas para reuniones de la inspección, UN (1) escritorio, UNA (2) silla, UNA (1) mesa para computadora e impresora. Un (1) mueble biblioteca para archivo. La Contratista pagará todas las cuentas y gastos de oficina tales como: Alquiler o amortización del inmueble, Limpieza, Vigilancia, Servicios de agua, electricidad, teléfono y gas, impuestos provinciales y municipales, Útiles de oficina, incluyendo papelería, cartuchos de tinta, tóner, etc., fotocopias y fotografías, impresiones de planos, mantenimiento de equipos de oficina, servicio técnico informático, otros gastos menores similares, que tengan relación específica con los gastos de la oficina y no estén cubiertos por otros rubros.

• Elementos para inspección de trabajos

El Contratista proveerá, al momento de la firma del Acta de Inicio de las Tareas, a la Inspección y a la Unidad Ejecutora de la ropa de trabajo y elementos de seguridad adecuada, en función de la tarea a desarrollar y a la época del año de que se trate. Al menos proveerá de:


• DOS (2) equipos completos de Ropa de Trabajo y Elementos de Seguridad de calidad reconocida, acorde a la reglamentación nacional vigente en la materia (Leyes Nacionales Nº 19.587 y Nº 24.557 y Decretos Reglamentarios), para todo el personal de la Inspección y de la Unidad Ejecutora..

Además, se proveerá de los siguientes elementos al momento de la firma del Acta de Inicio de las Tareas, los cuales serán devueltos a la Contratista, en las condiciones en que se encuentren, en el momento de la firma del Acta de Finalización Definitiva de los trabajos.

• DOS (2) Teléfonos celulares con tecnología 4G, con característica de la Provincia de San Juan, con tarifa plana entre sí (sistema corporativo), con 300 minutos libres de comunicación en hora pico y acceso a Internet ilimitado (15 Megas mínimo), para cada uno de los integrantes de la Inspección y de la Unidad Ejecutora.

• UNA (1) computadora de escritorio con su conexión en red y a internet, con las siguientes características: Intel Core I5-2500k (3.3GHz). Motherboard tipo GIGABYTE Ga-h67m-ud2h (con video, sonido y red integrados, 2 puertos PCI-Ex 2.0, USB 2.0), HD 500GB SATA II 7200 RPM, 4GB DDR3 1600MHZ tipo Gskill, GABINETE tipo Thermaltake V3, FUENTE 600W reales tipo Coolermaster Extreme Power Plus, Teclado, Mouse Óptico, Monitor 21” Wide tipo Samsung o LG

• UNA (1) UPS + Estabilizador inteligente controlado por micro controlador. • UNA (1) impresora tipo HP Color Laser Jet 2605dn

La Contratista pagará todas las cuentas y gastos referentes al Servicio Técnico de todas las unidades, desde la fecha de Firma del Acta de Inicio de Obra hasta la Recepción Definitiva.

• Viajes y Traslados

La Contratista deberá cubrir todos aquellos Gastos de Traslado, aéreo o terrestre, de Comida y de Alojamiento para la o las personas integrantes de la Inspección, o la/s persona/s de la Unidad Ejecutora que la Inspección comunique en forma escrita a la Contratista para cumplir con la finalidad del viaje, cuando por algún motivo justificado, propio de la ejecución y/o control de los trabajos objeto de la presente licitación, surgieran al efecto. La Inspección lo comunicará a la Contratista mediante documento escrito, con una antelación no inferior a 48 horas.

ARTICULO 63°.- Obtención de Permisos

El Contratista deberá contemplar que TODOS los permisos para realizar tareas que afecten terrenos, estructuras, instalaciones, servicios, etc., pertenecientes a Reparticiones o Empresas Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, Empresas de Servicios Públicos Privadas o Estatales, o Particulares, serán gestionados por su cuenta y a su cargo ante quien corresponda.- La empresa contratista deberá tramitar la aprobación de las obras civiles ante la DPDU, obtener los respectivos carteles de obra de las mismas y gestionar las inspecciones de las distintas etapas de construcción, motivo de la presente licitación. La empresa contratista deberá tramitar la aprobación de las obras eléctricas ante la Empresa Distribuidora de Energía, obtener las respectivas aprobaciones de las obras y gestionar las inspecciones de las distintas etapas de construcción. Los gastos de su gestión incluirán la elaboración de toda la documentación conforme a las exigencias de los Organismos del caso, honorarios de gestión y aprobación, aranceles, tasas y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del permiso. Estas erogaciones se considerarán incluidas en el Presupuesto de la Oferta, y no darán lugar a compensación extra de ninguna naturaleza, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del precio unitario de los ítems involucrados. El Contratista deberá iniciar los trámites de permisos a que se refiere el presente Artículo y de todos aquellos trámites y permisos ante Organismos Municipales, Provinciales y Nacionales, que sean necesarios para la concreción de la obra y que no hayan sido incluidos en el presente, con una antelación que asegure contar con dichas autorizaciones en el momento de la iniciación del trabajo respectivo, según la fecha programada


para el mismo en el Plan de Trabajos Aprobado, siendo la Contratista responsable por los costos que de este incumplimiento surgieran, y no le dará motivo a solicitar prórrogas de plazo ni reconocimiento de mayores costos. No podrán ser iniciados los trabajos hasta tanto no se entreguen a la Inspección el permiso emitido por el Organismo que tenga competencia en la Obra.

ARTICULO 64°.- Pago Certificado Final de los Trabajos

En un todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial Nº 5.459 "Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas" Artículo 15° inc. g), al momento de hacerse efectivo el certificado final de obra, el Contratista deberá acompañar la constancia de no tener deuda alguna al Registro Provincial de Constructores de Obras Públicas.-

ARTICULO 65°.- Daños y Perjuicios ocasionados por el Contratista

El Contratista será responsable por los daños y perjuicios que origine a O.S.S.E. y a terceros por dolo, ó negligencia, y/u otro factor de atribución de responsabilidad que corresponda según el caso. El Contratista tomará a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños a los trabajos que ejecute, a las personas que dependan de él, a las de O.S.S.E. y/o Inspección destacadas en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado, de O.S.S.E. o de terceros, cualquiera fuese la procedencia de esos daños. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran, correrá por cuenta exclusiva del Contratista. Estas responsabilidades subsistirán hasta la recepción definitiva de la obra, e incluirán a los trabajos que se realicen durante el período de garantía. Si a pesar de las precauciones adoptadas se produjeran daños contra terceros (personas, instalaciones o bienes), el Contratista los comunicará a O.S.S.E. dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, mediante una relación circunstanciada de los hechos. Además, dentro de los CINCO (5) días subsiguientes presentará dos (2) copias de la denuncia formulada a la Compañía Aseguradora con la que hubiese contratado Seguro contra terceros.-

ARTÍCULO 66°.- Movilidad para OSSE

El Contratista deberá efectuar, al momento de la firma del Acta de Inicio de las Tareas, la provisión de una movilidad que será devuelta a la Contratista (en las condiciones en que se encuentre) una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la Obra. La misma deberán ser inscriptas en el registro del automotor que corresponda, con gastos de preentrega y patentamiento incluidos. La Contratista entregará a la Inspección, donde lo disponga la misma, y desde el momento de la Firma del Acta de Inicio de Obra el vehículo que detalla a continuación: • UN (1) vehículo camioneta cabina simple, (tipo Ford Ranger, Toyota Hilux, Chevrolet S10 o similar), cero

kilómetro, modelo 2018 o superior, color blanco, Combustible: Gas-Oil, Dirección Asistida, Aire Acondicionado, Calefacción, no menor de 2198 c.c. de cilindrada, 4 cilindros, 16 válvulas, Inyección de combustible/alimentación directa electrónica tipo Common Rail, 125 CV, Torque (nm/r.p.m.) 330/1750-230, transmisión manual, 6 velocidades, tracción trasera, frenos delanteros a disco y traseros a tambor, suspensión delantera paralelogramo deformable y suspensión trasera elásticos semielípticos, neumáticos 255/70r 16, Tapizados de Tela, Radio Am/Fm/Cd, espejos retrovisores exteriores en ambos lados, Rueda de auxilio, Cinturones de seguridad inerciales delanteros y traseros, Alarma y provisión de accesorios necesarios para la circulación por Rutas Nacionales.

Por la mora en la entrega de lo establecido precedentemente, el Contratista se hará pasible a la multa de Pesos: CINCO MIL ($5.000,00) por día de demora.


ARTICULO 67°.- Capacitación al personal de Operación y Mantenimiento de OSSE

El Contratista está obligado a capacitar el personal que en su momento designe O.S.S.E. mediante un listado que será emitido por parte de la Inspección. Esta capacitación deberá ser efectuada por personal idóneo en cada uno de los temas y deberá apuntar a capacitar a dicho personal tanto en operación habitual del sistema como de operación ante eventuales fallas del mismo. Asimismo deberá capacitar al personal en lo concerniente al mantenimiento del sistema, tanto en general como en cada uno de los elementos que lo componen. Estos cursos deberán estar establecidos dentro del marco de un programa que el Contratista deberá proponer a la Inspección, y la misma estará facultada para aprobarlo o hacerlo corregir, de manera tal que el personal quede absolutamente capacitado sin dudas ni excepciones. Asimismo, la Contratista está obligada a proveer de libros, guías o manuales de funcionamiento de cada uno de los componentes del sistema, y folletería de cada producto comercial utilizado en el sistema. Queda expresamente aclarado que todos los gastos (tanto de materiales como de contrataciones de especialistas, alquileres de locales, etc.) se encuentran incluidos dentro de los gastos generales que el Contratista deberá considerar en su oferta.

***************** ******************

PLIEGO PARTICULAR DE...

Documents

Transcript of PLIEGO PARTICULAR DE...